118319 / 2014-06-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (Jelenia Góra)

Zgodny z tuszem CZ109A (HP 655) Czarny marki Activejet

Cena: 35.67 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-04-15 pod pozycją 83223. Zobacz ogłoszenie 83223 / 2014-04-15 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 118319

Data publikacji: 2014-06-02

Nazwa: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Ulica: ul. Bankowa 18

Numer domu: 18

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-500

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 075 6471745

Numer faxu: 075 6471745

Regon: 00032516200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 83223

Data wydania biuletynu: 2014-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2014

Pozycja ogłoszenia: 83223

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY
AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieni publicznego obejmuje remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową parkingu - szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji technicznej.

UWAGA Roboty prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków , co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej:
1. p.n.: Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego, na którą składają się:
-Projekt budowlano wykonawczy opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
- Przedmiary robót;
zatwierdzony pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 31/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 27.02.2014 roku .
2. p.n. Przebudowa parkingu przy zabytkowym budynku Sądu Rejonowego, obejmująca
-Projekt opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak;
-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
-Przedmiary robót;
zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 65/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 04.04.2014 roku .

Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej.
Przedmiary robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu.

Zakres robót będących przedmiotem zamówienia w szczególności obejmuje:
Cześć I. Remont elewacji zabytkowego budynku sądu:
zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy
ustawienie konstrukcji rusztowań wraz z osiatkowaniem
remont i oczyszczenie ozdobnych elementów elewacji z piaskowca
miejscowe naprawy murów po skuciu starych tynków
wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów
renowacja elementów betonowych i posadzek balkonów i tarasów
wymiana tynków na ścianach zewnętrznych
malowanie ścian elewacji budynku
oczyszczenie i renowację słupów ogrodzenia
oczyszczenie i malowanie elementów stalowych i stolarki
demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku wraz z pomiarami

Część II. Przebudowę parkingu przy zabytkowym budynku sądu:
obkopanie budynku i odsłonięcie ścian fundamentowych
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych
odtworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi po wykonaniu prac izolacyjnych
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami odwodnienia dróg i parkingów
budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkingu z montażem słupów i opraw oświetlenia
rozbiórkę istniejących nawierzchni placów, dróg i placów
budowę nawierzchni dróg i parkingów z podbudową
budowę murków oporowych
założenie trawników,
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1/ uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonania prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie opłat z tym związanych,
2/ opracowanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu ze Starostą Powiatu Kamiennogórskiego
3/ wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac,
4/ prowadzenie prac w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci znajdujących się w obrębie prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych,
5/ realizacja prac pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego
6/ bieżące zgłaszanie i uzgadnianie z odpowiednimi służbami realizacji prac wymagających szczególnego nadzoru;
7/ wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki a nie pozostawionych do dalszego zagospodarowania Zamawiającemu;
8/ wykonanie robót zabezpieczających i towarzyszących (rusztowania, daszki,
ogrodzenia, oznakowanie obszaru robót);
9/ opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.)
10/ przygotowanie dokumentów odbiorowych;
11/ udział w pracach odbiorowych i odbiorze.
12/ wykonanie (przed rozpoczęciem prac) oznaczenia i zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem terenu, na którym odbywać się będą prace.
13/ ciągłe i systematyczne utrzymanie czystości terenu, na którym prowadzone są prace.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami umowy oraz przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 48 miesięcy na wykonane i odebrane roboty.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. W1ykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób nie kolidujący z pracą sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Roboty generujące hałas i kolidujące z pracą sądu będą prowadzone poza godzinami pracy sądu (godz.15:30 -6:00) i w dni wolne od pracy (całą dobę). Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach.
4.Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń dla pracowników.
5.Na terenie Zamawiającego istnieje możliwość ustawienia kontenera na potrzeby budowy.
6.Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót, a w przypadku spowodowania zabrudzenia pomieszczeń do niezwłocznego usunięcia zabrudzeń spowodowanych pracami budowlanymi na koszt własny.
7.Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zabezpieczeń, transportem, złomowaniem i utylizacją materiałów nie nadających się do dalszego wykorzystania, a pochodzących z demontażu obciążają Wykonawcę.
8.Stosowane materiały muszą być równoważne z zamieszczonym w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót, tzn. co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. Zamawiający zwraca jednak uwagę iż zastosowanie rozwiązań innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej skutkuje koniecznością uzyskania akceptacji Zamawiającego, Projektanta.
9.Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu wykonywanych robót i jakości stosowanych materiałów i urządzeń.
10.Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.
11.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych niż założonych w dokumentacji.

Kody CPV:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454520000 (Zewnętrzne czyszczenie budynków)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
452324408 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: CASTELLUM Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Świdnicka 31,50-066 Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 50-066

ID województwa: 0

Województwo / kraj: dolnośląskie

Data udzielenie zamówienia: 15/05/2014

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 771280,20

Cena wybranej oferty: 932442,48

Cena minimalna: 869392,93

Cena maksymalna: 932442,48

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi