83223 / 2014-04-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (Jelenia Góra)

Oryginalny bęben obrazowy CF257A (HP 57A) marki Hewlett Packard

Cena: 651.90 PLN

REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY
AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieni publicznego obejmuje remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową parkingu - szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji technicznej.

UWAGA Roboty prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków , co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej:
Część I. p.n.: Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego, na którą składają się:
-Projekt budowlano wykonawczy opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak,
-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
-Przedmiary robót;
zatwierdzony pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 31/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 27.02.2014 roku .
Część II. p.n. Przebudowa parkingu przy zabytkowym budynku Sądu Rejonowego, obejmująca
-Projekt opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak;
-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
-Przedmiary robót;
zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 65/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 04.04.2014 roku .

Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej.
Przedmiary robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu.

Zakres robót będących przedmiotem zamówienia w szczególności obejmuje:
Cześć I. Remont elewacji zabytkowego budynku sądu:
-zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy
-ustawienie konstrukcji rusztowań wraz z osiatkowaniem
-remont i oczyszczenie ozdobnych elementów elewacji z piaskowca
-miejscowe naprawy murów po skuciu starych tynków
-wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów
-renowacja elementów betonowych i posadzek balkonów i tarasów
-wymiana tynków na ścianach zewnętrznych
-malowanie ścian elewacji budynku
-oczyszczenie i renowację słupów ogrodzenia
-oczyszczenie i malowanie elementów stalowych i stolarki
-demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku wraz z
pomiarami

Część II. Przebudowę parkingu przy zabytkowym budynku sądu:
-obkopanie budynku i odsłonięcie ścian fundamentowych
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych
-odtworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi po wykonaniu prac
izolacyjnych
-wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami odwodnienia
dróg i parkingów
-budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkingu z montażem
słupów i opraw oświetlenia
-rozbiórkę istniejących nawierzchni placów, dróg i placów
-budowę nawierzchni dróg i parkingów z podbudową
-budowę murków oporowych
-założenie trawników,
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1/ uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonania prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie opłat z tym związanych,
2/ opracowanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu ze Starostą Powiatu Kamiennogórskiego
3/ wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac,
4/ prowadzenie prac w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci znajdujących się w obrębie prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych,
5/ realizacja prac pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego
6/ bieżące zgłaszanie i uzgadnianie z odpowiednimi służbami realizacji prac wymagających szczególnego nadzoru;
7/ wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki a nie pozostawionych do dalszego zagospodarowania Zamawiającemu;
8/ wykonanie robót zabezpieczających i towarzyszących (rusztowania, daszki,
ogrodzenia, oznakowanie obszaru robót);
9/ opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.)
10/ przygotowanie dokumentów odbiorowych;
11/ udział w pracach odbiorowych i odbiorze.
12/ wykonanie (przed rozpoczęciem prac) oznaczenia i zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem terenu, na którym odbywać się będą prace.
13/ ciągłe i systematyczne utrzymanie czystości terenu, na którym prowadzone są prace.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami umowy oraz przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 48 miesięcy na wykonane i odebrane roboty.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób nie kolidujący z pracą sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Roboty generujące hałas i kolidujące z pracą sądu będą prowadzone poza godzinami pracy sądu (godz.15:30 -6:00) i w dni wolne od pracy (całą dobę). Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach.
4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń dla pracowników.
5. Na terenie Zamawiającego istnieje możliwość ustawienia kontenera na potrzeby budowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót, a w przypadku spowodowania zabrudzenia pomieszczeń do niezwłocznego usunięcia zabrudzeń spowodowanych pracami budowlanymi na koszt własny.
7. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zabezpieczeń, transportem, złomowaniem i utylizacją materiałów nie nadających się do dalszego wykorzystania, a pochodzących z demontażu obciążają Wykonawcę.
8. Stosowane materiały muszą być równoważne z zamieszczonym w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót, tzn. co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. Zamawiający zwraca jednak uwagę iż zastosowanie rozwiązań innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej skutkuje koniecznością uzyskania akceptacji Zamawiającego, Projektanta.
9. Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu wykonywanych robót i jakości stosowanych materiałów i urządzeń.
10. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.
11. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych niż założonych w dokumentacji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 83223

Data publikacji: 2014-04-15

Nazwa: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Ulica: ul. Bankowa 18

Numer domu: 18

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-500

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 075 6471745

Numer faxu: 075 6471745

Adres strony internetowej:
www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=7

Regon: 00032516200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów:
www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=7

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY
AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieni publicznego obejmuje remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową parkingu - szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji technicznej.

UWAGA Roboty prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków , co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej:
Część I. p.n.: Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego, na którą składają się:
-Projekt budowlano wykonawczy opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak,
-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
-Przedmiary robót;
zatwierdzony pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 31/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 27.02.2014 roku .
Część II. p.n. Przebudowa parkingu przy zabytkowym budynku Sądu Rejonowego, obejmująca
-Projekt opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak;
-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
-Przedmiary robót;
zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 65/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 04.04.2014 roku .

Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej.
Przedmiary robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu.

Zakres robót będących przedmiotem zamówienia w szczególności obejmuje:
Cześć I. Remont elewacji zabytkowego budynku sądu:
-zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy
-ustawienie konstrukcji rusztowań wraz z osiatkowaniem
-remont i oczyszczenie ozdobnych elementów elewacji z piaskowca
-miejscowe naprawy murów po skuciu starych tynków
-wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów
-renowacja elementów betonowych i posadzek balkonów i tarasów
-wymiana tynków na ścianach zewnętrznych
-malowanie ścian elewacji budynku
-oczyszczenie i renowację słupów ogrodzenia
-oczyszczenie i malowanie elementów stalowych i stolarki
-demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku wraz z
pomiarami

Część II. Przebudowę parkingu przy zabytkowym budynku sądu:
-obkopanie budynku i odsłonięcie ścian fundamentowych
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych
-odtworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi po wykonaniu prac
izolacyjnych
-wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami odwodnienia
dróg i parkingów
-budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkingu z montażem
słupów i opraw oświetlenia
-rozbiórkę istniejących nawierzchni placów, dróg i placów
-budowę nawierzchni dróg i parkingów z podbudową
-budowę murków oporowych
-założenie trawników,
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1/ uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonania prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie opłat z tym związanych,
2/ opracowanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu ze Starostą Powiatu Kamiennogórskiego
3/ wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac,
4/ prowadzenie prac w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci znajdujących się w obrębie prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych,
5/ realizacja prac pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego
6/ bieżące zgłaszanie i uzgadnianie z odpowiednimi służbami realizacji prac wymagających szczególnego nadzoru;
7/ wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki a nie pozostawionych do dalszego zagospodarowania Zamawiającemu;
8/ wykonanie robót zabezpieczających i towarzyszących (rusztowania, daszki,
ogrodzenia, oznakowanie obszaru robót);
9/ opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.)
10/ przygotowanie dokumentów odbiorowych;
11/ udział w pracach odbiorowych i odbiorze.
12/ wykonanie (przed rozpoczęciem prac) oznaczenia i zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem terenu, na którym odbywać się będą prace.
13/ ciągłe i systematyczne utrzymanie czystości terenu, na którym prowadzone są prace.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami umowy oraz przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 48 miesięcy na wykonane i odebrane roboty.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób nie kolidujący z pracą sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Roboty generujące hałas i kolidujące z pracą sądu będą prowadzone poza godzinami pracy sądu (godz.15:30 -6:00) i w dni wolne od pracy (całą dobę). Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach.
4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń dla pracowników.
5. Na terenie Zamawiającego istnieje możliwość ustawienia kontenera na potrzeby budowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót, a w przypadku spowodowania zabrudzenia pomieszczeń do niezwłocznego usunięcia zabrudzeń spowodowanych pracami budowlanymi na koszt własny.
7. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zabezpieczeń, transportem, złomowaniem i utylizacją materiałów nie nadających się do dalszego wykorzystania, a pochodzących z demontażu obciążają Wykonawcę.
8. Stosowane materiały muszą być równoważne z zamieszczonym w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót, tzn. co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. Zamawiający zwraca jednak uwagę iż zastosowanie rozwiązań innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej skutkuje koniecznością uzyskania akceptacji Zamawiającego, Projektanta.
9. Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu wykonywanych robót i jakości stosowanych materiałów i urządzeń.
10. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.
11. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych niż założonych w dokumentacji.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje dla zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych , do 10 % wartości zamówienia podstawowego

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2014

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Kwota wadium wynosi: 28.000,00 zł. (słownie złotych : dwadzieścia osiem tysięcy 00/100.)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 29 kwietnia 2014 r.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze NBP 35 1010 1674 0019 6413 9120 0000
W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu OG/ZP-06/2014.
Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego. Kasa zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze (parter) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00, a w ostatni dzień miesiąca do godz. 13:30.
8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności:
1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
2) termin obowiązywania gwarancji - nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji,
4) wysokość wadium zgodną z określoną w s.i.w.z.,
5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium,
6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer
OG/ZP-06/2014 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36.
9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał tj. zrealizował-zakończył co najmniej 4 zamówienia na roboty remontowo-budowlane w tym 2 związane z remontem elewacji i 2 z przebudową parkingu w obiektach czynnych zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, o wartości co najmniej: 300.000,00 zł każde oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże,
że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest remont elewacji zabytkowego budynku sądu przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamienne j Górze wraz z przebudową parkingu tj. osobami lub osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, jak również, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub posiada zaświadczenie wydane przez właściwego konserwatora zabytków.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże,
że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest remont elewacji zabytkowego budynku sądu przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamienne j Górze wraz z przebudową parkingu tj. osobami lub osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, jak również, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub posiada zaświadczenie wydane przez właściwego konserwatora zabytków.

Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności:
Przedłużenia terminu realizacji w następujących sytuacjach:
- zawieszenia wykonania umowy przez Zamawiającego,
- z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.
2. Warunki dokonywania zmian:
- inicjowanie zmian na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
- uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
- forma pisemna aneksu do umowy.
- obowiązujących przepisów prawa, terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami technicznymi,
- terminu realizacji zamówienia, jeżeli zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- zaistnienia siły wyższej
- zmiana odbiorcy przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wystąpienia zmian organizacyjnych w jednostkach sądownictwa powszechnego
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=7

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra
pokój nr 101 , I piętro

Data składania wniosków, ofert: 29/04/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 14:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra
w pokóju numer 101 I piętro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454520000 (Zewnętrzne czyszczenie budynków)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
452324408 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Podobne przetargi