238973 / 2012-11-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Chorzowie (Chorzów)
Remont i modernizacja pomieszczeń nr 107 i 108 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, ul. Rostka 2. OG 35-59/12
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń nr 107 (Sali narad) oraz 108 (Sali rozpraw) i utworzenie dwóch odrębnych sal rozpraw. Prace remontowe będą wykonywane czynnym obiekcie Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2.
2. Zakres prac obejmuje roboty demontażowe (wyburzenie części ścianek, likwidacja przedsionków, rozebranie posadzki z płytek, skucie nierówności itp.), roboty montażowe (uzupełnienie ścian, wyrównanie posadzki, wstawienie drzwi, uzupełnienie wykładziny, postawienie ścianek działowych itp.) gipsowanie, malowanie pomieszczeń; przeróbka instalacji elektrycznej i oświetleniowej..
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ, będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy sporządzone metodą uproszczoną. Ewentualne braki pozycji robót w kosztorysie ofertowym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z przedmiaru robót w ryczałtowej cenie oferty.
6. Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
8. Od Wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 238973
Data publikacji: 2012-11-13
Nazwa: Sąd Rejonowy w Chorzowie
Ulica: ul. dr. Józefa Rostka 2
Numer domu: 2
Miejscowość: Chorzów
Kod pocztowy: 41-500
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 032 3499413
Numer faxu: 032 3499483
Adres strony internetowej: www.chorzow.sr.gov.pl
Regon: 00032203400000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i modernizacja pomieszczeń nr 107 i 108 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, ul. Rostka 2. OG 35-59/12
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń nr 107 (Sali narad) oraz 108 (Sali rozpraw) i utworzenie dwóch odrębnych sal rozpraw. Prace remontowe będą wykonywane czynnym obiekcie Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2.
2. Zakres prac obejmuje roboty demontażowe (wyburzenie części ścianek, likwidacja przedsionków, rozebranie posadzki z płytek, skucie nierówności itp.), roboty montażowe (uzupełnienie ścian, wyrównanie posadzki, wstawienie drzwi, uzupełnienie wykładziny, postawienie ścianek działowych itp.) gipsowanie, malowanie pomieszczeń; przeróbka instalacji elektrycznej i oświetleniowej..
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ, będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy sporządzone metodą uproszczoną. Ewentualne braki pozycji robót w kosztorysie ofertowym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z przedmiaru robót w ryczałtowej cenie oferty.
6. Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
8. Od Wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454220001 (Roboty ciesielskie)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454211524 (Instalowanie ścianek działowych)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454310007 (Kładzenie płytek)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 21/12/2012
Zaliczka: Nie
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. Osoby sprawujące funkcje kierownicze muszą posiadać odpowiednio uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane odpowiednio do przedmiotu zamówienia) w następujących specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, a także wykonawca musi posiadać kierownika robót z uprawnieniami dozoru -D- i eksploatacji -E- dla instalacji sieci i urządzeń elektro-energetycznych do 1kV oraz co najmniej 1 pracownika z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi do eksploatacji -E- instalacji sieci i urządzeń elektro-energetycznych do 1kV.
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie jej wykonania (pod warunkiem, że zmiany te nie będą powodować wzrostu ceny umowy), w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności z następujących powodów :
a) ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku, dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany ww czynnika cenotwórczego;
b) zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie robót budowlanych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (inspektorów nadzoru, kierownika budowy).
c) terminu realizacji umowy, wskutek wystąpienia zdarzeń wymuszających zmianę terminu, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, działania siły wyższej, udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia na budowę przez Zamawiającego, w przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia robót odstępstw od dokumentacji technicznej, w zakresie konstrukcji ścian i stropów, instalacji elektrycznych, instalacji rurowych lub uwarunkowań organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy wynikającej z decyzji, postanowień organów i uprawnionych instytucji, opóźnień w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
d) zmian technologii wykonania przedmiotu zamówienia w wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.chorzow.sr.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Oddział Gospodarczy
Chorzów 41-500, ul. dr Józefa Rostka 2
I piętro, pokój nr 121
Data składania wniosków, ofert: 27/11/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Oddział Gospodarczy
Chorzów 41-500, ul. dr Józefa Rostka 2
I piętro, pokój nr 121
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
51718 / 2009-03-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
ZI-3-2008-D2 - Przebudowa i nadbudowa budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 3 - Roboty dodatkowe
140421 / 2015-09-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Remont instalacji w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4
214645 / 2012-10-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Przebudowa strefy wejściowej do budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, ul. Rostka 2. OG 35-51/12
247931 / 2011-09-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku SÄ…du Rejonowego w Cieszynie - wymiana okien w piwnicach budynku
232430 / 2013-06-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich - Siemianowice Śląskie (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana rynien, wykonanie opaski z kostki brukowej budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14
238957 / 2012-11-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Pocztowej 20 w Świętochłowicach, zajmowanych przez Wydział VII Karny. OG 35-58/12
50737 / 2014-03-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie, w segmencie B budynku sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 - ETAP II
146077 / 2011-05-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35
458162 / 2012-11-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Odświeżenie i bieżąca konserwacja pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10
295352 / 2013-07-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Budowa systemu sieci komputerowej dla SWOR w budynku SÄ…du Rejonowego w Cieszynie
222138 / 2011-07-29 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 1
111884 / 2016-05-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Remont klimatyzacji w oparciu o istniejący system multisplitów wraz z wykorzystaniem już zamontowanych jednostek wewnętrznych, w salach rozpraw na II, III i IV kondygnacji strony N-E segmentu E, budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
366020 / 2010-11-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
ROZBUDOWA BUDYNKU SÄ„DU REJONOWEGO W SIEMIANOWICACH ÅšLÄ„SKICH PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 14
302706 / 2013-07-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Przebudowa pomieszczeń Sądu wraz z zainstalowaniem windy w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
263815 / 2010-09-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont sal rozpraw i pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35
58836 / 2013-02-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Odświeżenie i bieżąca konserwacja pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10
322495 / 2008-11-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Przebudowa i nadbudowa budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 3 - Roboty dodatkowe
365336 / 2012-09-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8
90865 / 2015-06-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie
133951 / 2010-05-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie
146657 / 2014-07-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane
492656 / 2012-12-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty dodatkowe ogólnobudowlane w obrębie łącznika w trakcie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14