50737 / 2014-03-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Zgodny z tonerem CLX-K8380A Czarny marki FullPrint

Cena: 499.38 PLN

Roboty budowlane - Remont pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie, w segmencie B budynku sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 - ETAP II

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń archiwum w segmencie B budynku Sądu Rejonowego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP II - etap ten obejmuje remont pomieszczeń archiwum oznaczonych w dokumentacji symbolami:
A1 - powierzchnia 44,7 m2;
część pomieszczenia A3 - powierzchnia ok. 20,0 m2,
A6 - powierzchnia 53,9 m2;
A7 - powierzchnia 15,5 m2;
A8 - powierzchnia 6,7 m2;
A9 - powierzchnia 35,1 m2;
A10 - powierzchnia 5,0 m2;
A11 - powierzchnia 5,7 m2.
1) Uwaga: Zakres przedmiotu zamówienia NIE obejmuje:
- remontu i przebudowy hollu głównego oraz przyziemia - wykonane w 2012 roku;
- I etapu remontu archiwum zakładowego opisanego szczegółowo w dokumentacji jako etap I - wykonane w 2013 roku;
- dostawy regałów jezdnych i mebli - wyposażenia remontowanych pomieszczeń;
w związku z tym NIE należy WYCENIAĆ tych robót i dostaw.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ - stanowi dokumentacja projektowa, w której skład wchodzą poniższe elementy:
A. projekt wykonawczy: branża - architektura
I. część opisowa - załącznik nr 2.1. do SIWZ
II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.1. do SIWZ, w tym:
- lokalizacja pomieszczeń - załącznik nr 2.1.1. do SWIZ - rys. nr 2
- archiwum - inwentaryzacja - załącznik nr 2.1.2. do SIWZ - rys. nr 3
- archiwum - wyburzenia/zamurowania - załącznik nr 2.1.3. do SIWZ - rys. nr 4
- archiwum - aranżacja - załącznik nr 2.1.4. do SIWZ - rys. nr 5
- archiwum - rzut posadzki - załącznik nr 2.1.5. do SIWZ - rys. nr 6
- archiwum - sufity podwieszone - załącznik nr 2.1.6. do SIWZ - rys. nr 7
- elewacja północna - załącznik nr 2.1.7. do SIWZ - rys. nr 8
- aranżacja toalety i pom. socjalnego - załącznik nr 2.1.8. do SIWZ - rys. nr 9
- zestawienie stolarki drzwiowej - załącznik nr 2.1.9. do SIWZ - rys. nr 10
- zestawienie stolarki drzwiowej - załącznik nr 2.1.10. do SIWZ - rys. nr 11
branża - instalacje sanitarne
I. część opisowa - załączniki nr 2.2.a i 2.2.b do SIWZ
II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.2. do SIWZ, w tym:
- archiwum - instalacja wentylacji - załącznik nr 2.2.1. do SIWZ - rys. nr IS.01
- zestawienie materiałów wentylacji - załącznik nr 2.2.2. do SWIZ
branża - instalacje elektryczne i słaboprądowe
I. część opisowa - załącznik nr 2.3. do SIWZ
II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.3. do SIWZ
- trasa wlz do rozdzielni R-1 - załącznik nr 2.3.1. do SIWZ - rys. nr E1
- archiwum - instalacje elektryczne - załącznik nr 2.3.2. do SIWZ - rys. nr E2
- schemat ideowy rozdzielni R1 - załącznik nr 2.3.3. do SIWZ - rys. nr E3
- widok rozdzielni R1 - załącznik nr 2.3.4. do SIWZ - rys. nr E4
- schemat ideowy instalacji domofonowej - załącznik nr 2.3.5. do SIWZ - rys. nr E5
B. przedmiary robót: roboty budowlane - załącznik nr 2.4. do SIWZ
instalacje sanitarne, instalacja wentylacji - załącznik nr 2.5. do SIWZ
instalacje elektryczne i słaboprądowe - załącznik nr 2.6. do SIWZ
C. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (plik) - załącznik nr 2.7. do SIWZ

UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego robót.
Roboty nie wymagają pozwolenia na budowę a ich realizacja przebiegała będzie na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

4) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

2. Wspólny słownik zamówień CPV:
45216112-2 - prace budowlane - sądy
45453000-7 - prace remontowe

3. Wymagany termin wykonania zamówienia
1) Termin wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 4 (cztery) miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy.
2) Harmonogram finansowo - rzeczowy, ustalający zakres, wartość i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy.
3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 50737

Data publikacji: 2014-03-11

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie, w segmencie B budynku sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 - ETAP II

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń archiwum w segmencie B budynku Sądu Rejonowego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP II - etap ten obejmuje remont pomieszczeń archiwum oznaczonych w dokumentacji symbolami:
A1 - powierzchnia 44,7 m2;
część pomieszczenia A3 - powierzchnia ok. 20,0 m2,
A6 - powierzchnia 53,9 m2;
A7 - powierzchnia 15,5 m2;
A8 - powierzchnia 6,7 m2;
A9 - powierzchnia 35,1 m2;
A10 - powierzchnia 5,0 m2;
A11 - powierzchnia 5,7 m2.
1) Uwaga: Zakres przedmiotu zamówienia NIE obejmuje:
- remontu i przebudowy hollu głównego oraz przyziemia - wykonane w 2012 roku;
- I etapu remontu archiwum zakładowego opisanego szczegółowo w dokumentacji jako etap I - wykonane w 2013 roku;
- dostawy regałów jezdnych i mebli - wyposażenia remontowanych pomieszczeń;
w związku z tym NIE należy WYCENIAĆ tych robót i dostaw.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ - stanowi dokumentacja projektowa, w której skład wchodzą poniższe elementy:
A. projekt wykonawczy: branża - architektura
I. część opisowa - załącznik nr 2.1. do SIWZ
II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.1. do SIWZ, w tym:
- lokalizacja pomieszczeń - załącznik nr 2.1.1. do SWIZ - rys. nr 2
- archiwum - inwentaryzacja - załącznik nr 2.1.2. do SIWZ - rys. nr 3
- archiwum - wyburzenia/zamurowania - załącznik nr 2.1.3. do SIWZ - rys. nr 4
- archiwum - aranżacja - załącznik nr 2.1.4. do SIWZ - rys. nr 5
- archiwum - rzut posadzki - załącznik nr 2.1.5. do SIWZ - rys. nr 6
- archiwum - sufity podwieszone - załącznik nr 2.1.6. do SIWZ - rys. nr 7
- elewacja północna - załącznik nr 2.1.7. do SIWZ - rys. nr 8
- aranżacja toalety i pom. socjalnego - załącznik nr 2.1.8. do SIWZ - rys. nr 9
- zestawienie stolarki drzwiowej - załącznik nr 2.1.9. do SIWZ - rys. nr 10
- zestawienie stolarki drzwiowej - załącznik nr 2.1.10. do SIWZ - rys. nr 11
branża - instalacje sanitarne
I. część opisowa - załączniki nr 2.2.a i 2.2.b do SIWZ
II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.2. do SIWZ, w tym:
- archiwum - instalacja wentylacji - załącznik nr 2.2.1. do SIWZ - rys. nr IS.01
- zestawienie materiałów wentylacji - załącznik nr 2.2.2. do SWIZ
branża - instalacje elektryczne i słaboprądowe
I. część opisowa - załącznik nr 2.3. do SIWZ
II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.3. do SIWZ
- trasa wlz do rozdzielni R-1 - załącznik nr 2.3.1. do SIWZ - rys. nr E1
- archiwum - instalacje elektryczne - załącznik nr 2.3.2. do SIWZ - rys. nr E2
- schemat ideowy rozdzielni R1 - załącznik nr 2.3.3. do SIWZ - rys. nr E3
- widok rozdzielni R1 - załącznik nr 2.3.4. do SIWZ - rys. nr E4
- schemat ideowy instalacji domofonowej - załącznik nr 2.3.5. do SIWZ - rys. nr E5
B. przedmiary robót: roboty budowlane - załącznik nr 2.4. do SIWZ
instalacje sanitarne, instalacja wentylacji - załącznik nr 2.5. do SIWZ
instalacje elektryczne i słaboprądowe - załącznik nr 2.6. do SIWZ
C. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (plik) - załącznik nr 2.7. do SIWZ

UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego robót.
Roboty nie wymagają pozwolenia na budowę a ich realizacja przebiegała będzie na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

4) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

2. Wspólny słownik zamówień CPV:
45216112-2 - prace budowlane - sądy
45453000-7 - prace remontowe

3. Wymagany termin wykonania zamówienia
1) Termin wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 4 (cztery) miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy.
2) Harmonogram finansowo - rzeczowy, ustalający zakres, wartość i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy.
3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 4

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w terminie (dzień i godzina), wyznaczonym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający ustala wadium na kwotę 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 67 1130 1091 0003 9085 6990 0001;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).
6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium.
7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert.
8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie.
9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ.
11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać:
11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;
11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 9 000,00 złotych;
11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. akt IR-351-1-03/14 przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane - Remont pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie, w segmencie B budynku sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 - ETAP II
11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy.
13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.
14. UWAGA
Zamawiający nie dopuszcza innych zapisów w treści gwarancji lub poręczeń (niż wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane), w tym zapisów dotyczących pośrednictwa banku w przypadku konieczności wypłaty należności, które mogłyby utrudnić Zamawiającemu realizację swoich praw do zatrzymania wadium, wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) każda z robót - w ramach jednej umowy/kontraktu.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poniżej określonych specjalnościach:
1. co najmniej jedną osobą w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;
2. co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń energetycznych bez ograniczeń;
3. co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych dopuszczone zostaną przez Zamawiającego wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do niniejszej SIWZ dokumentację - (oryginał).

inne_dokumenty:
1) wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał).
2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
3) Dowód wniesienia wadium - (kopia lub oryginał potwierdzenia przelewu lub dowodu wpłaty, w przypadku wniesienia wadium w formie przelewu na konto (pieniężnej)). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić odpowiednio do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czestochowa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Data składania wniosków, ofert: 27/03/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sądzie Okręgowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 pokój nr 130 (nowy budynek - poziom 1) - Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi