53579 / 2013-04-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Oryginalny bęben AR455DM marki Sharp

Cena: 321.23 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-02-15 pod pozycją 24633. Zobacz ogłoszenie 24633 / 2013-02-15 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 53579

Data publikacji: 2013-04-10

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 24633

Data wydania biuletynu: 2013-02-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 24633

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń archiwum w segmencie B budynku Sądu Rejonowego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP I

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń archiwum w segmencie B budynku Sądu Rejonowego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP I. Uwaga: Zakres przedmiotu zamówienia NIE obejmuje: - remontu i przebudowy hollu głównego oraz przyziemia - wykonane w 2012 roku; - II etapu remontu archiwum zakładowego opisanego szczegółowo w dokumentacji jako etap II; - dostawy regałów jezdnych i mebli - wyposażenia remontowanych pomieszczeń; w związku z tym NIE należy WYCENIAĆ tych robót i dostaw. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ - stanowi dokumentacja projektowa, w której skład wchodzą poniższe elementy: 1. Architektura - część opisowa 1.1. Rysunek 1 - lokalizacja pomieszczeń 1.2. Rysunek 2 - archiwum - inwentaryzacja 1.3. Rysunek 3 - czytelnia - inwentaryzacja 1.4. Rysunek 4 - hol wejściowy - inwentaryzacja 1.5. Rysunek 5 - archiwum - wyburzenia/zamurowania 1.6. Rysunek 6 - archiwum - aranżacja 1.7. Rysunek 7 - archiwum - posadzka 1.8. Rysunek 8 - archiwum - stan projektowany 1.9. Rysunek 9 - czytelnia - wyburzenia/zamurowania WYKONANE 1.10. Rysunek 10 - czytelnia - aranżacja WYKONANE 1.11. Rysunek 11 - czytelnia - posadzka WYKONANE 1.12. Rysunek 12 - hol wejściowy - stan projektowany WYKONANE 1.13. Rysunek 13 - hol wejściowy - aranżacja WYKONANE 1.14. Rysunek 14 - hol wejściowy - posadzka WYKONANE 1.15. Rysunek 15 - hol wejściowy - sufity podwieszane WYKONANE 1.16. Rysunek 16 - elewacja północna 1.17. Rysunek 17 - zestawienie stolarki drzwiowej 1.18. Rysunek 18 - zestawienie stolarki drzwiowej 2. Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne i słaboprądowe - opis 2.1. Rysunek 1 - archiwum - stan projektowany 2.2. Rysunek 2 - czytelnia - stan projektowany WYKONANE 2.3. Rysunek 3 - hol wejściowy - stan projektowany WYKONANE 2.4. Rysunek 4 - schemat ideowy rozdzielni R0 2.5. Rysunek 5 - schemat ideowy rozdzielni R1 2.6. Rysunek 6 - schemat ideowy rozdzielni RD 2.7. Rysunek 7 - schemat ideowy instalacji CCTV 2.8. Rysunek 8 - schemat ideowy okablowania strukturalnego 2.9. Rysunek 9 - widok rozdzielni RD, R0, R1 2.10. Rysunek 10 - archiwum - inwentaryzacja 2.11. Rysunek 11 - czytelnia - inwentaryzacja 3. Projekt budowlany - konstrukcje - opis 3.1. Wykaz stali kształtowej 3.2. Wykaz stali zbrojeniowej 3.3. Rysunek 1 - filarek F1 - czytelnia WYKONANE 3.4. Rysunek 2 - kanał żelbetowy c.o. - archiwum 3.5. Rysunek 3 - płyta P1 przekrycia kanału c.o. - archiwum 4. Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne - opis 4.1. Rysunek 1 - sytuacja - instalacje sanitarne 4.2. Rysunek 2 - hol wejściowy - instalacja grzewcza WYKONANE 4.3. Rysunek 3 - archiwum - instalacja grzewcza i p.poż 4.4. Rysunek 4 - hol wejściowy - instalacje wentylacji WYKONANE 4.5. Rysunek 5 - archiwum - instalacja wentylacji 4.6. Rysunek 6 - archiwum - przekroje instalacji wentylacji 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 6. Przedmiary robót 6.1. Przedmiar robót - architektura 6.2. Przedmiar robót - instalacje elektryczne 6.3. Przedmiar robót - instalacje sanitarne UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego robót. 4) Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - prace budowlane - sądy 45453000-7 - prace remontowe 5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 7) Wymagany termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 4 (cztery) miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia zawarcia umowy. 2. Harmonogram finansowo - rzeczowy, ustalający zakres, wartość i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3. Harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MAL-PLAST s.c.
Kazimierz Głąb, Małgorzata Głąb, Grzegorz Głąb

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Legnicka 61

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-202

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Nazwa:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń archiwum w segmencie B budynku Sądu Rejonowego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP I

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 27/03/2013

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 483897,29

Cena wybranej oferty: 258462,94

Cena minimalna: 258462,94

Cena maksymalna: 385625,17

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi