140421 / 2015-09-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Roboty budowlane - Remont instalacji w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w zakresie remontu budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4. Zakres remontu obejmuje:
1.1. roboty remontowo - modernizacyjne wewnętrznej instalacji hydrantowej;
1.2. roboty remontowo - modernizacyjne systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
1.3. roboty remontowo - modernizacyjne systemu CCTV wraz z montażem szlabanu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu stanowi dokumentacja projektowo - kosztorysowa - załącznik nr 2 do SIWZ. Skład dokumentacji projektowej (załącznika nr 2 do SIWZ), stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, przedstawia poniższa tabela, w której każdemu z elementów składowych nadano liczbę porządkową, wg której elementy te zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego.
PROJEKT MODERNIZACJI PRZECIWPOŻAROWEJ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ 1.
PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO 2.
PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWO - MODERNIZACYJNYCH SYSTEMU CCTV WRAZ Z MONTAŻEM SZLABANU 3.
- UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załącznika nr 2. (dokumentacja) pełnią jedynie funkcje pomocnicze i nie posiadają charakteru dokumentacji projektowej. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót oraz dokonanie własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, przewidzianego w projekcie. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie o wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji; nr telefonu, pod którym należy uzgadniać termin wizji lokalnej: 32 649 79 66.
2.1. Opis przedmiotu zamówienia - wymagania dodatkowe:
1) W terminie 3 (trzy) dni po przekazaniu placu budowy Wykonawca przedstawi Beneficjentowi harmonogram robót.
2) Ze względu na charakter pracy Sądu, Beneficjent ma możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
3) Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
4) Wszystkie miejsca w obiekcie, w których wykonywane będą prace, Wykonawca zobowiązany będzie przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
5) Beneficjent zapewni Wykonawcy dostęp do wody i energii elektrycznej. Koszty z tym związane ponosił będzie Beneficjent.
6) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE/B oraz deklarację producenta o zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia i aktualne certyfikaty zgodności, w tym w części dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych - objętych niniejszym zamówieniem winny być wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej.
7) Materiały, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać ściśle co do jakości wymogom wyrobów określonych przez Zamawiającego, muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania, dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.
8) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, w tym dokumentacji dot. systemów przeciwpożarowych pozytywnie zaopiniowanej przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych, atestów na materiały, prefabrykaty i urządzenia oraz wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań objętych zamówieniem, w tym: protokołów z przeprowadzonych badań natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz protokołów z badań wydajności i ciśnienia instalacji hydrantowej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz U. z 2010r. nr 109 poz. 719).
9) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania w formie pisemnej Inspektora Nadzoru o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót, których nie obejmuje przedmiot zamówienia, a które wynikły podczas wykonywania zamówienia podstawowego, przed podjęciem jakichkolwiek działań. Decyzję o konieczności wykonania tych robót podejmuje Zamawiający. Wszelkie samodzielne decyzje w tym zakresie będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do przedstawionych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezwłocznie zmian w projekcie wynikających z zastosowania rozwiązań równoważnych wraz z opinią pozytywną rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych i zgodą Zamawiającego.
11) Bez zgody Zamawiającego wykonywane będą jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
12) Udział projektanta w realizacji zamówienia, związany z wyjaśnianiem wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzgadnianiem możliwości wprowadzenia rozwiązań innych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, następować będzie na pisemny wniosek Wykonawcy.
13) Wykonawca wykona wszystkie roboty pod kontrolą i nadzorem wskazanego/ych przez Beneficjenta inspektora/ów nadzoru. Beneficjent we własnym zakresie i na własny koszt zapewni nadzór i bieżącą kontrolę inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Dostarczone w ramach umowy urządzenia, sprzęt i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe.
4. Oferowany przez Wykonawcę system CCTV wraz z montażem szlabanu winien być zintegrowany i kompatybilny z systemem istniejącym w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu.
5. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI - Zamawiający informuje, że ilekroć w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.
6. O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru.
7. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 (trzydzieści sześć) - maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach umowy - kryterium oceniane. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie powodowało przyznania większej liczby punktów. W takim przypadku przyznana zostanie maksymalna przewidziana liczba punktów w tym kryterium. Gwarancja biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót.
8. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane, użyte do ich wykonania materiały i dostarczone urządzenia, na okres 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu robót budowlanych. Udzielenie gwarancji nie będzie ograniczało uprawnień wynikających z rękojmi.
9. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej robót w formie papierowej, dokumentacji dotyczącej wykorzystanych materiałów, dokumentacji dotyczącej systemów przeciwpożarowych, protokołów wykonanych sprawdzeń i pomiarów, dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy, wszelkich certyfikatów, deklaracji, zezwoleń i dopuszczeń wymaganych przez prawo dla prawidłowego korzystania z dostarczonych urządzeń. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych.
10. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu. Ww. projekt umowy stanowi treść Rozdziału XVIII SIWZ.
11. Wspólny słownik zamówień CPV:
45216112-2 - prace budowlane sądy
45453000-7- prace remontowe
12. Wymagany termin wykonania zamówienia - 45 dni od dnia przekazania terenu budowy. Beneficjent przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
13. Płatnikami w niniejszym postępowaniu są:
1) Sąd Okręgowy w Częstochowie - w zakresie dostawy i montażu elementów systemów i instalacji, których dotyczy przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu;
2) Sąd Rejonowy w Zawierciu - w zakresie robót budowlanych towarzyszących, koniecznych do wykonania w związku z robotami remontowo - modernizacyjnymi, objętymi niniejszym zamówieniem.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 140421

Data publikacji: 2015-09-24

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Remont instalacji w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w zakresie remontu budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4. Zakres remontu obejmuje:
1.1. roboty remontowo - modernizacyjne wewnętrznej instalacji hydrantowej;
1.2. roboty remontowo - modernizacyjne systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
1.3. roboty remontowo - modernizacyjne systemu CCTV wraz z montażem szlabanu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu stanowi dokumentacja projektowo - kosztorysowa - załącznik nr 2 do SIWZ. Skład dokumentacji projektowej (załącznika nr 2 do SIWZ), stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, przedstawia poniższa tabela, w której każdemu z elementów składowych nadano liczbę porządkową, wg której elementy te zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego.
PROJEKT MODERNIZACJI PRZECIWPOŻAROWEJ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ 1.
PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO 2.
PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWO - MODERNIZACYJNYCH SYSTEMU CCTV WRAZ Z MONTAŻEM SZLABANU 3.
- UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załącznika nr 2. (dokumentacja) pełnią jedynie funkcje pomocnicze i nie posiadają charakteru dokumentacji projektowej. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót oraz dokonanie własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, przewidzianego w projekcie. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie o wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji; nr telefonu, pod którym należy uzgadniać termin wizji lokalnej: 32 649 79 66.
2.1. Opis przedmiotu zamówienia - wymagania dodatkowe:
1) W terminie 3 (trzy) dni po przekazaniu placu budowy Wykonawca przedstawi Beneficjentowi harmonogram robót.
2) Ze względu na charakter pracy Sądu, Beneficjent ma możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
3) Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
4) Wszystkie miejsca w obiekcie, w których wykonywane będą prace, Wykonawca zobowiązany będzie przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
5) Beneficjent zapewni Wykonawcy dostęp do wody i energii elektrycznej. Koszty z tym związane ponosił będzie Beneficjent.
6) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE/B oraz deklarację producenta o zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia i aktualne certyfikaty zgodności, w tym w części dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych - objętych niniejszym zamówieniem winny być wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej.
7) Materiały, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać ściśle co do jakości wymogom wyrobów określonych przez Zamawiającego, muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania, dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.
8) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, w tym dokumentacji dot. systemów przeciwpożarowych pozytywnie zaopiniowanej przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych, atestów na materiały, prefabrykaty i urządzenia oraz wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań objętych zamówieniem, w tym: protokołów z przeprowadzonych badań natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz protokołów z badań wydajności i ciśnienia instalacji hydrantowej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz U. z 2010r. nr 109 poz. 719).
9) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania w formie pisemnej Inspektora Nadzoru o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót, których nie obejmuje przedmiot zamówienia, a które wynikły podczas wykonywania zamówienia podstawowego, przed podjęciem jakichkolwiek działań. Decyzję o konieczności wykonania tych robót podejmuje Zamawiający. Wszelkie samodzielne decyzje w tym zakresie będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do przedstawionych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezwłocznie zmian w projekcie wynikających z zastosowania rozwiązań równoważnych wraz z opinią pozytywną rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych i zgodą Zamawiającego.
11) Bez zgody Zamawiającego wykonywane będą jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
12) Udział projektanta w realizacji zamówienia, związany z wyjaśnianiem wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzgadnianiem możliwości wprowadzenia rozwiązań innych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, następować będzie na pisemny wniosek Wykonawcy.
13) Wykonawca wykona wszystkie roboty pod kontrolą i nadzorem wskazanego/ych przez Beneficjenta inspektora/ów nadzoru. Beneficjent we własnym zakresie i na własny koszt zapewni nadzór i bieżącą kontrolę inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Dostarczone w ramach umowy urządzenia, sprzęt i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe.
4. Oferowany przez Wykonawcę system CCTV wraz z montażem szlabanu winien być zintegrowany i kompatybilny z systemem istniejącym w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu.
5. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI - Zamawiający informuje, że ilekroć w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.
6. O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru.
7. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 (trzydzieści sześć) - maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach umowy - kryterium oceniane. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie powodowało przyznania większej liczby punktów. W takim przypadku przyznana zostanie maksymalna przewidziana liczba punktów w tym kryterium. Gwarancja biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót.
8. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane, użyte do ich wykonania materiały i dostarczone urządzenia, na okres 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu robót budowlanych. Udzielenie gwarancji nie będzie ograniczało uprawnień wynikających z rękojmi.
9. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej robót w formie papierowej, dokumentacji dotyczącej wykorzystanych materiałów, dokumentacji dotyczącej systemów przeciwpożarowych, protokołów wykonanych sprawdzeń i pomiarów, dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy, wszelkich certyfikatów, deklaracji, zezwoleń i dopuszczeń wymaganych przez prawo dla prawidłowego korzystania z dostarczonych urządzeń. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych.
10. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu. Ww. projekt umowy stanowi treść Rozdziału XVIII SIWZ.
11. Wspólny słownik zamówień CPV:
45216112-2 - prace budowlane sądy
45453000-7- prace remontowe
12. Wymagany termin wykonania zamówienia - 45 dni od dnia przekazania terenu budowy. Beneficjent przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
13. Płatnikami w niniejszym postępowaniu są:
1) Sąd Okręgowy w Częstochowie - w zakresie dostawy i montażu elementów systemów i instalacji, których dotyczy przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu;
2) Sąd Rejonowy w Zawierciu - w zakresie robót budowlanych towarzyszących, koniecznych do wykonania w związku z robotami remontowo - modernizacyjnymi, objętymi niniejszym zamówieniem.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 45

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w ostatecznym terminie (dzień i godzina), wyznaczonym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający ustala wadium na kwotę 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004 - Sumy depozytowe Minister Finansów - Sąd Okręgowy w Częstochowie;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).
6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium.
7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert.
8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie.
9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ.
11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać:
11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;
11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 2 500,00 złotych;
11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: IR-260-09.2015 pn.: Roboty budowlane - Remont instalacji w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4
11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy.
13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.
14. UWAGA
Zamawiający nie dopuszcza innych zapisów w treści gwarancji lub poręczeń (niż wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane), w tym zapisów dotyczących pośrednictwa banku w przypadku konieczności wypłaty należności, które mogłyby utrudnić Zamawiającemu realizację swoich praw do zatrzymania wadium, wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej:
1) dwie roboty budowlane, mające w swoim zakresie remont i/lub modernizację i/lub rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku użyteczności publicznej , o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 40 000,00 złotych - dla każdej z wymaganych dwóch robót - w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu;
oraz
2) dwie roboty budowlane, mające w swoim zakresie remont i/lub modernizację i/lub rozbudowę systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku użyteczności publicznej1, o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 45 000,00 złotych - dla każdej z wymaganych dwóch robót - w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu;
oraz
3) dwie roboty budowlane, mające w swoim zakresie remont i/lub modernizację i/lub rozbudowę systemu CCTV w budynku użyteczności publicznej1, o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 30 000,00 złotych - dla każdej z wymaganych dwóch robót - w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu;

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej nw. osobami, posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poniżej określonych specjalnościach:
1. jedną osobą w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - kierownik budowy;
2. jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i niskoprądowych, urządzeń energetycznych bez ograniczeń - kierownik robót branży elektrycznej;
3. jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - kierownik robót branży sanitarnej;
4. jedną osobą, będącą pracownikiem obsługi technicznej systemu CCTV i alarmowego, posiadającą kwalifikacje określone w § 5 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.), dla urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 cyt. rozp. Grupa 1 pkt 2.
w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie i nadzorowanie nad robotami budowlanymi.
W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych dopuszczone zostaną przez Zamawiającego wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową (załącznik nr 2.) - (oryginał).

inne_dokumenty:
1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał).
2) Dowód wniesienia wadium - (kopia lub oryginał potwierdzenia przelewu lub dowodu wpłaty, w przypadku wniesienia wadium w formie przelewu na konto (pieniężnej)). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, odpowiedniej do zadania, do którego przystępuje wykonawca, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.
3) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem;

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić odpowiednio do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2:
Gwarancja na wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach umowy

Znaczenie kryterium 2: 2

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czestochowa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Data składania wniosków, ofert: 12/10/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sądzie Okręgowym w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, pokój nr 130 (nowy budynek - poziom 1) - Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
SIWZ wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia nieodpłatnie na stronie internetowej www.czestochowa.so.gov.pl, w zakładce zamówienia publiczne / powyżej 30 000 euro. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przeslanie. Zamawiający informuje, iż drukowana wersja SIWZ z załącznikami przekazywana jest odpłatnie. Koszt sporządzenia drukowanej wersji SIWZ wraz z kosztem przesyłki to 344,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery złote 00/100). Drukowana wersja SIWZ będzie przekazana zainteresowanemu Wykonawcy za pośrednictwem operatora pocztowego, po dokonaniu stosownej opłaty przez Wykonawcę. Informacja o sposobie wnoszenia opłaty zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po złożeniu wniosku o przekazanie drukowanej wersji SIWZ w niniejszym postępowaniu.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, o wartości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Podobne przetargi