232430 / 2013-06-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Siemianowice Śląskie)

Oryginalny bęben 491-0266 Czarny marki Lanier

Cena: 563.49 PLN

Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana rynien, wykonanie opaski z kostki brukowej budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana rynien oraz rur spustowych, wykonanie opaski z kostki brukowej starej części budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14.
Prace dotyczące elewacji:
- czyszczenie i mycie mechaniczne elewacji zewnętrznej,
- gruntowanie,
- uzupełnieniu ubytków i usunięciu zgrubień,
- malowaniu tynków zewnętrznych farbą silikonową, w kolorze identycznym jak nowa część budynku
Sądu.

Prace dotyczące wymiany rynien i rur spustowych:
- demontaż przewodów systemu podgrzewania rynien,
- demontaż rynien i rur spustowych,
- montaż prostokątnych rynien z blachy cynkowej,
- ponowny montaż przewodów systemu podgrzewania rynien,
- naprawa obróbek blacharskich,
- malowanie naprawionych obróbek blacharskich.

Prace dotyczące wykonania opaski z kostki brukowej:
- ręczne wykopanie koryt,
- zagęszczenie gruntu,
- wykonanie obrzeży betonowych,
- ułożenie kostki brukowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 232430

Data publikacji: 2013-06-18

Nazwa: Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Ulica: ul. Chorzowska 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Kod pocztowy: 41-106

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 7654306

Numer faxu: 032 7654306

Adres strony internetowej: www.siemianowice.sr.gov.pl

Regon: 24023207800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana rynien, wykonanie opaski z kostki brukowej budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana rynien oraz rur spustowych, wykonanie opaski z kostki brukowej starej części budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14.
Prace dotyczące elewacji:
- czyszczenie i mycie mechaniczne elewacji zewnętrznej,
- gruntowanie,
- uzupełnieniu ubytków i usunięciu zgrubień,
- malowaniu tynków zewnętrznych farbą silikonową, w kolorze identycznym jak nowa część budynku
Sądu.

Prace dotyczące wymiany rynien i rur spustowych:
- demontaż przewodów systemu podgrzewania rynien,
- demontaż rynien i rur spustowych,
- montaż prostokątnych rynien z blachy cynkowej,
- ponowny montaż przewodów systemu podgrzewania rynien,
- naprawa obróbek blacharskich,
- malowanie naprawionych obróbek blacharskich.

Prace dotyczące wykonania opaski z kostki brukowej:
- ręczne wykopanie koryt,
- zagęszczenie gruntu,
- wykonanie obrzeży betonowych,
- ułożenie kostki brukowej.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 2

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonywanych robót budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości brutto minimum 100 000,00 PLN. Wykonawca musi załączyć dokumenty potwierdzające, że dane roboty zostały wykonane należycie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. Osoby sprawujące funkcje kierownicze muszą posiadać odpowiednio uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane odpowiednio do przedmiotu zamówienia) w następujących specjalnościach: konstrukcyjno- budowlanej. Ponadto, wykonawca musi posiadać kierownika robót z uprawnieniami dozoru D i eksploatacji E dla instalacji sieci i urządzeń elektro-energetycznych do 1kV oraz co najmniej 1 pracownika z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi do eksploatacji E instalacji sieci i urządzeń elektro-energetycznych do 1kV

Sytuacja ekonomiczna:
ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego dokumentu polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. związanej z przedmiotem zamówienia. Należy dołączyć również dokumenty potwierdzające opłatę polisy.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.siemianowice.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
ul. Chorzowska 14
41-106 Siemianowice Śląskie
Sekcja Gospodarcza pok. 104

Data składania wniosków, ofert: 08/07/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
ul. Chorzowska 14
41-106 Siemianowice Śląskie
Sekcja Gospodarcza pok. 104 lub biuro podawcze pok 7

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty, z następujących powodów :
a) ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku, dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany ww czynnika cenotwórczego;
b) zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie robót budowlanych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (inspektorów nadzoru, kierownika budowy).
c) terminu realizacji umowy, wskutek wystąpienia zdarzeń wymuszających zmianę terminu, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, działania siły wyższej, udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia na budowę przez Zamawiającego;
d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 452600006

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453320003 (Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452625226 (Roboty murarskie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia: 452332220

Podobne przetargi