263815 / 2010-09-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Oryginalny tusz T544600 Jasny Purpurowy marki Epson

Cena: 549.81 PLN

Roboty budowlane - remont sal rozpraw i pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35

Opis zamówienia

Prace budowlane związane z remontem sal rozpraw i pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie. Zakres prac obejmuje wykonanie wewnątrz budynku, w salach rozpraw i pomieszczeniach biurowych remontu, w szczególności:
- demontaż ścianek działowych k-g,
- wykonanie ścianek k-g,
- demontaż i montaż drzwi,
- wymiana wykładziny podłogowej,
- wymiana kasetonów sufitów dekoracyjnych,
- malowanie pomieszczeń,
- drobny remont instalacji elektrycznej i komputerowej.
Zakres rzeczowy robót zgodnie z przedmiarem robót oraz wskazaniami Inspektora nadzoru:
Rozbiórki - demontaż ścianek k-g, drzwi wewnętrznych i inne drobne prace.
Sufity podwieszone - wymiana płyt dekoracyjnych
Malowanie - ścian i sufitów,
Okładziny wewnętrzne - tynk cienkowarstwowy
Posadzki - pokrycie wykładzina z PCV
Tynkowanie - wykonanie tynków cementowo -wapiennych i gipsowych na istniejących ścianach
Stolarka - montaż drzwi wewnętrznych: skrzydłowych i przesuwnych,
Montaż drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych EI-60
Roboty instalacyjne - montaż studzienki wewnątrz budynku wraz z instalacja kanalizacyjna
Prace ziemne - wykopy

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znajduje się w załączniku nr 2A do SIWZ
- przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 2B do SIWZ

2) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. Kolorystyka ścian i wykładzin o podwyższonej odporności na ścieranie - będzie wymagała każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym

3) Wspólny słownik zamówień:
CPV: 45216112-2 Prace budowlane - sądy
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 263815

Data publikacji: 2010-09-24

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 44 209

Numer faxu: 34 36 44 360

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont sal rozpraw i pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Prace budowlane związane z remontem sal rozpraw i pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie. Zakres prac obejmuje wykonanie wewnątrz budynku, w salach rozpraw i pomieszczeniach biurowych remontu, w szczególności:
- demontaż ścianek działowych k-g,
- wykonanie ścianek k-g,
- demontaż i montaż drzwi,
- wymiana wykładziny podłogowej,
- wymiana kasetonów sufitów dekoracyjnych,
- malowanie pomieszczeń,
- drobny remont instalacji elektrycznej i komputerowej.
Zakres rzeczowy robót zgodnie z przedmiarem robót oraz wskazaniami Inspektora nadzoru:
Rozbiórki - demontaż ścianek k-g, drzwi wewnętrznych i inne drobne prace.
Sufity podwieszone - wymiana płyt dekoracyjnych
Malowanie - ścian i sufitów,
Okładziny wewnętrzne - tynk cienkowarstwowy
Posadzki - pokrycie wykładzina z PCV
Tynkowanie - wykonanie tynków cementowo -wapiennych i gipsowych na istniejących ścianach
Stolarka - montaż drzwi wewnętrznych: skrzydłowych i przesuwnych,
Montaż drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych EI-60
Roboty instalacyjne - montaż studzienki wewnątrz budynku wraz z instalacja kanalizacyjna
Prace ziemne - wykopy

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znajduje się w załączniku nr 2A do SIWZ
- przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 2B do SIWZ

2) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. Kolorystyka ścian i wykładzin o podwyższonej odporności na ścieranie - będzie wymagała każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym

3) Wspólny słownik zamówień:
CPV: 45216112-2 Prace budowlane - sądy
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Czas: D

Data zakończenia: 28/02/2011

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu 12.10.2010. godz. 10:00.
3. Zamawiający ustala wadium na kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, numer konta: 05 1130 1091 0003 9085 6920 0001;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium.
7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert.
8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie.
9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ.
11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać wszystkie określone ustawą przypadki utraty wadium przez wykonawcę, zawierać klauzulę o nieodwoływalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46. ust.5 ustawy.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem był remont pomieszczeń wewnątrz budynku. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych - remontowych - min. 120 000,00 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 brutto).

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do niniejszej SIWZ dokumentację, z podziałem na I i II etap - oryginał.

inne_dokumenty:
1) wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał).
2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę podpisującą ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
§ 16. ZMIANY UMOWY
1. Nie są dopuszczalne żadne istotne zmiany umowy z zastrzeżeniem ust.2 tego paragrafu.
2. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT w okresie obowiązywania umowy strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego stosownie do zaistniałej zmiany.
3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czestochowa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa
pok. 31 (poziom 0 - nowy budynek)

Data składania wniosków, ofert: 12/10/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
pok. nr 33 (poziom 0 - nowy budynek)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi