169193 / 2011-06-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-05-24 pod pozycją 146077. Zobacz ogłoszenie 146077 / 2011-05-24 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 169193

Data publikacji: 2011-06-17

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 146077

Data wydania biuletynu: 2011-05-24

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 146077

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia Prace budowlane związane z remontem pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w budynku Sądu Okręgowego w
Częstochowie. Zakres prac obejmuje wykonanie wewnątrz budynku, w pomieszczeniach archiwum remontu, w szczególności prace do wykonania na korytarzach, ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach zamkniętych: - skucie części starych tynków - odgrzybianie ścian i posadzek - wykonanie tynków gipsowych na ścianach i filarach - malowanie ścian i sufitów - renowacja płytek na posadzkach i schodach - częściowa wymiana płytek - wykonanie przelewu w studzience chłonnej 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znajduje się w załączniku nr 2A do SIWZ - przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 2B do SIWZ 2) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. Kolorystyka ścian będzie wymagała każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym 3) Wspólny słownik
zamówień: CPV: 45216112-2 Prace budowlane - sądy CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 4) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. 5) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 2. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia - 45 dni od dnia podpisania umowy. 2) Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3) Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Firma Remontowo - Budowlana AS Sebastian Łobodziński

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Sosnowa 74

Miejscowość: Miedźno

Kod pocztowy: 42-120

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Nazwa:
Roboty budowlane - remont pomieszczeń
archiwum Sądu Rejonowego w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2011

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 67296,77

Cena wybranej oferty: 38480,24

Cena minimalna: 38480,24

Cena maksymalna: 48978,21

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi