219843 / 2013-10-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Siemianowice Śląskie)
Częściowa wymiana stolarki drzwiowej w części starego budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki drzwiowej na pierwszej kondygnacji w części starego budynku oraz na drugiej kondygnacji, w łączniku pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14.
Zakres prac:
- demontaż starych drzwi i ościeżnic,
- wykucie ścian i ułożenie nadproży,
- wykucie i uzupełnienie ścian, przygotowanie pod obsadzenie nowych ościeżnic,
- obsadzenie ościeżnic, montaż drzwi, regulacja,
- tynkowanie i malowanie
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 219843
Data publikacji: 2013-10-21
Nazwa: Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
Ulica: ul. Chorzowska 14
Numer domu: 14
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kod pocztowy: 41-106
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 032 7654306
Numer faxu: 032 7654306
Adres strony internetowej: www.siemianowice.sr.gov.pl
Regon: 24023207800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Częściowa wymiana stolarki drzwiowej w części starego budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki drzwiowej na pierwszej kondygnacji w części starego budynku oraz na drugiej kondygnacji, w łączniku pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14.
Zakres prac:
- demontaż starych drzwi i ościeżnic,
- wykucie ścian i ułożenie nadproży,
- wykucie i uzupełnienie ścian, przygotowanie pod obsadzenie nowych ościeżnic,
- obsadzenie ościeżnic, montaż drzwi, regulacja,
- tynkowanie i malowanie
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 30
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia
Wiedza i doświadczenie:
ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonywanych robót budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości brutto minimum 100 000,00 PLN. Wykonawca musi załączyć dokumenty potwierdzające, że dane roboty zostały wykonane należycie
Potencjał techniczny:
ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. Osoby sprawujące funkcje kierownicze muszą posiadać odpowiednio uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane odpowiednio do przedmiotu zamówienia) w następujących specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej
Sytuacja ekonomiczna:
ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego dokumentu polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. związanej z przedmiotem zamówienia. Należy dołączyć również dokumenty potwierdzające opłatę polisy
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie nr 16: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.siemianowice.sr.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
41 - 106 Siemianowice Śląskie
ul. Chorzowska 14
pok. 104
Data składania wniosków, ofert: 04/11/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
41 - 106 Siemianowice Śląskie
ul. Chorzowska 14
pok. 104 lub pok. 7
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452625226 (Roboty murarskie)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)
Podobne przetargi
51718 / 2009-03-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
ZI-3-2008-D2 - Przebudowa i nadbudowa budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 3 - Roboty dodatkowe
24538 / 2013-01-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Pocztowej 20 w Świętochłowicach, zajmowanych przez Wydział VII Karny. OG 35-58/12.
172617 / 2012-08-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont kominów po dachem w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, Rostka 2- OG 35-36/12
227492 / 2013-06-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Odświeżenie i bieżąca konserwacja pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 5
188683 / 2015-12-23 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35
205063 / 2012-09-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
OG 35-54/12 Remont i modernizacja pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Rostka 2, zajmowanych przez Wydział Wykonywania Orzeczeń.
2796 / 2013-01-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty dodatkowe ogólnobudowlane w obrębie łącznika w trakcie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14
141885 / 2015-09-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych, w budynkach Sądów w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35
272633 / 2011-10-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
ZP 14/09/11 Wykonanie drobnych prac remontowych pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Chorzowie, ul. Dworcowa 3/3 oraz Wydziału V Pracy w Chorzowie, ul, Rostka 2.
250155 / 2011-09-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
ZP/15/09/11 Wykonanie remontu w celu adaptacji pomieszczeń Sądu Rejonowego w Chorzowie dla potrzeb utworzenia Czytelni akt.
173285 / 2012-08-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - zamówienie dodatkowe - związane z realizowanym zadaniem pn. Roboty budowlane - rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2
404152 / 2012-10-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej8
238957 / 2012-11-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Pocztowej 20 w Świętochłowicach, zajmowanych przez Wydział VII Karny. OG 35-58/12
50737 / 2014-03-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie, w segmencie B budynku sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 - ETAP II
146077 / 2011-05-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - remont pomieszczeń archiwum Sądu Rejonowego w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35
82256 / 2011-04-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie - remont pomieszczeń w piwnicach budynku
62223 / 2015-04-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz inne roboty budowlane
198588 / 2015-08-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie.
379120 / 2012-10-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont pomieszczeń archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
176043 / 2014-08-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane.
120365 / 2011-04-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie
przy ul. DÄ…browskiego 23/35
242036 / 2008-11-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - uzupełniające - remont budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 23/35 - zmiana wysokości podestów.
217979 / 2011-08-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Remont budynku SÄ…du rejonowego w Cieszynie-wymiana okien w piwnicach budynku
322495 / 2008-11-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Bielsku Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Przebudowa i nadbudowa budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 3 - Roboty dodatkowe
53579 / 2013-04-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń archiwum w segmencie B budynku Sądu Rejonowego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP I
243577 / 2011-09-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
ZP 14/09/11 Wykonanie drobnych prac remontowych pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Chorzowie, ul. Dworcowa 3/3 oraz Wydziału V Pracy w Chorzowie, ul, Rostka 2.
136503 / 2015-09-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Roboty budowlane - Przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8
288389 / 2011-11-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Chorzów (śląskie)
CPV: 452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)
Malowanie pomieszczeń biurowych, sal rozpraw i korytarzy Sądu Rejonowego w Chorzowie.