120365 / 2011-04-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Oryginalny tusz CLI-42GY Szary marki Canon

Cena: 67.65 PLN

Roboty budowlane - termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie
przy ul. Dąbrowskiego 23/35

Opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23-35.

Roboty budowlane związane z remontem dachu budynku zostały wykonane w 2010r.
Roboty w obrębie gzymsu górnego tj. obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych zostały wykonane w sposób umożliwiający wykonanie prac ociepleniowych na elewacji budynku i nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- Projekt budowlany - załącznik nr 2.A do SIWZ
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załączniki nr 2.B, 2.C do SIWZ

Przedmiary robót - załączniki nr 2.D i 2.E do SIWZ - pełnią jedynie funkcję pomocniczą
Podstawą wyceny jest dokumentacja
Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie wykonywania robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Ponadto Zamawiający uszczegóławia następujące informacje, wynikające
z przedmiotowej dokumentacji:

A. Opis technologii wykonania systemu dociepleń:
- CAPATECT 190S. Masa klejowa do płyt styropianowych, zużycie ok. 4,5kg/m2 - lub równoważne;
- CAPATECT 190 biała. Masa klejowo-szpachlowa na bazie białego cementu, zbrojona włóknem szklanym, zużycie ok. 4,5kg(m2 - lub równoważne;
- CAPATECT PUTZGRUND 610. Grunt podtynkowy z piaskiem kwarcowym, zużycie ok. 0,33kg/m2 - lub równoważne;
- SIATKA CAPAROL 165gr(m2, lub równoważna siatka z włókna szklanego.
- FASSADENPUTZ K15 (baranek 1,5mm) wess. Tynk akrylowy nowej generacji wzbogacony cząsteczkami siloxanowymi, odporny na zabrudzenia, formuła CCC czyste fasady, w kolorze HAVANNA 16 - lub równoważne;
- TYNK MOZAIKOWY CAPAROL. Dekoracyjny tynk mozaikowy o fakturze drobnych kamyków do wnętrz i na elewacje, mrozo- i wodoodporny mechanicznie - lub równoważne;
- elementy podokienne - pilastry w kolorze szarym np. KIESEL 15 lub 14 lub równoważne.

B. Cokoły budynku - Zamawiający wymaga wykonania cokołów budynku z kamienia elewacyjnego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę przyjmując wariant dokumentacji dla okładziny z kamienia elewacyjnego o parametrach podanych poniżej:
Kamień elewacyjny na cokoły - parametry techniczne:
- płyty kamienne grubości 30mm - kamień granitowy BIANCO NE CRISTAL lub TALILA GREY
- rozmiar płyt granitowych w zależności od wysokości cokołu tj. od 40 do 120cm, ciężar płyty nie może przekraczać 100kg.
- montaż płyt kamiennych na kotwach ze stali nierdzewnej w systemie HALFEN lub Metalplast - Lauda lub równoważne.
- Przed montażem płyt kamiennych należy wykonać termorenowację cokołu zgodnie z projektem.
- Na płyty styropianowe lub wełnę mineralną należy położyć folię paroizolacyjną.

C. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje:
- Robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku, obróbek blacharskich, wymiany rynien i rur spustowych;
- wykonania opaski żwirowej wokół budynku;
- wymiany okładziny schodów widocznych na rys. elewacji;
- wymiany 3 par drzwi zewnętrznych frontowych, przeszklonych z PCV w kolorze białym, na poziomie parteru, prowadzących do budynków Sądu i Prokuratury - część główna;
- oświetlenia elewacji oraz zadaszeń nad wejściami.

D. Okiennice: - Istniejące zabezpieczenia otworów okiennych wykonane z blach w formie stałych ościeżnic (10szt. w budynku Sali rozpraw) należy poddać renowacji w sposób podany dla krat stalowych.

E. Część instalacji odgromowej, nie objęta niniejszym zamówieniem jest sprawna i posiada aktualne pozytywne protokoły z badań.

UWAGA!!!
Pod pojęciem -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zamawiający rozumie załączniki 2.A w częściach dotyczących termomodernizacji oraz remontu elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23-35 oraz załączniki 2.B i 2.C w całości.

3) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również:

A. demontaż i ponowny montaż elementów ślusarki - godło i napis na elewacji wschodniej nad wejściem do budynku
B. oczyszczenie i pomalowanie w/w elementów ślusarki farbą antykorozyjną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

4) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.

5) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową, stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6) Wspólny słownik zamówień:
CPV: 45216112-2 Prace budowlane - sądy
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
CPV: 45453000-7 Prace remontowe
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

7) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

8) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia

1) Termin wykonania zamówienia - do dnia 31 października 2011 roku.
2) Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót na rok 2011 zostanie ustalony w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podpisania umowy.
3) Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 120365

Data publikacji: 2011-04-20

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie
przy ul. Dąbrowskiego 23/35

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23-35.

Roboty budowlane związane z remontem dachu budynku zostały wykonane w 2010r.
Roboty w obrębie gzymsu górnego tj. obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych zostały wykonane w sposób umożliwiający wykonanie prac ociepleniowych na elewacji budynku i nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- Projekt budowlany - załącznik nr 2.A do SIWZ
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załączniki nr 2.B, 2.C do SIWZ

Przedmiary robót - załączniki nr 2.D i 2.E do SIWZ - pełnią jedynie funkcję pomocniczą
Podstawą wyceny jest dokumentacja
Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie wykonywania robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Ponadto Zamawiający uszczegóławia następujące informacje, wynikające
z przedmiotowej dokumentacji:

A. Opis technologii wykonania systemu dociepleń:
- CAPATECT 190S. Masa klejowa do płyt styropianowych, zużycie ok. 4,5kg/m2 - lub równoważne;
- CAPATECT 190 biała. Masa klejowo-szpachlowa na bazie białego cementu, zbrojona włóknem szklanym, zużycie ok. 4,5kg(m2 - lub równoważne;
- CAPATECT PUTZGRUND 610. Grunt podtynkowy z piaskiem kwarcowym, zużycie ok. 0,33kg/m2 - lub równoważne;
- SIATKA CAPAROL 165gr(m2, lub równoważna siatka z włókna szklanego.
- FASSADENPUTZ K15 (baranek 1,5mm) wess. Tynk akrylowy nowej generacji wzbogacony cząsteczkami siloxanowymi, odporny na zabrudzenia, formuła CCC czyste fasady, w kolorze HAVANNA 16 - lub równoważne;
- TYNK MOZAIKOWY CAPAROL. Dekoracyjny tynk mozaikowy o fakturze drobnych kamyków do wnętrz i na elewacje, mrozo- i wodoodporny mechanicznie - lub równoważne;
- elementy podokienne - pilastry w kolorze szarym np. KIESEL 15 lub 14 lub równoważne.

B. Cokoły budynku - Zamawiający wymaga wykonania cokołów budynku z kamienia elewacyjnego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę przyjmując wariant dokumentacji dla okładziny z kamienia elewacyjnego o parametrach podanych poniżej:
Kamień elewacyjny na cokoły - parametry techniczne:
- płyty kamienne grubości 30mm - kamień granitowy BIANCO NE CRISTAL lub TALILA GREY
- rozmiar płyt granitowych w zależności od wysokości cokołu tj. od 40 do 120cm, ciężar płyty nie może przekraczać 100kg.
- montaż płyt kamiennych na kotwach ze stali nierdzewnej w systemie HALFEN lub Metalplast - Lauda lub równoważne.
- Przed montażem płyt kamiennych należy wykonać termorenowację cokołu zgodnie z projektem.
- Na płyty styropianowe lub wełnę mineralną należy położyć folię paroizolacyjną.

C. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje:
- Robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku, obróbek blacharskich, wymiany rynien i rur spustowych;
- wykonania opaski żwirowej wokół budynku;
- wymiany okładziny schodów widocznych na rys. elewacji;
- wymiany 3 par drzwi zewnętrznych frontowych, przeszklonych z PCV w kolorze białym, na poziomie parteru, prowadzących do budynków Sądu i Prokuratury - część główna;
- oświetlenia elewacji oraz zadaszeń nad wejściami.

D. Okiennice: - Istniejące zabezpieczenia otworów okiennych wykonane z blach w formie stałych ościeżnic (10szt. w budynku Sali rozpraw) należy poddać renowacji w sposób podany dla krat stalowych.

E. Część instalacji odgromowej, nie objęta niniejszym zamówieniem jest sprawna i posiada aktualne pozytywne protokoły z badań.

UWAGA!!!
Pod pojęciem -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zamawiający rozumie załączniki 2.A w częściach dotyczących termomodernizacji oraz remontu elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23-35 oraz załączniki 2.B i 2.C w całości.

3) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również:

A. demontaż i ponowny montaż elementów ślusarki - godło i napis na elewacji wschodniej nad wejściem do budynku
B. oczyszczenie i pomalowanie w/w elementów ślusarki farbą antykorozyjną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

4) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.

5) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową, stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6) Wspólny słownik zamówień:
CPV: 45216112-2 Prace budowlane - sądy
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
CPV: 45453000-7 Prace remontowe
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

7) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

8) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia

1) Termin wykonania zamówienia - do dnia 31 października 2011 roku.
2) Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót na rok 2011 zostanie ustalony w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podpisania umowy.
3) Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: Powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2011

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu 10-05-2011r. godz. 10:00.
3. Zamawiający ustala wadium na kwotę 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 05 1130 1091 0003 9085 6920 0001;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium.
7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert.
8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie.
9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a).
11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać:
11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;
11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 25 000 złotych;
11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. akt IR-351-1-03/11 przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane - termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35
11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy.
13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w ramach jednej umowy, kontraktu, której przedmiotem była termomodernizacja elewacji budynku. Wymagana wartość brutto wykonanej roboty budowlanej, w zakresie termomodernizacji elewacji budynku: minimum 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100) w ramach jednej umowy)kontraktu.
W przypadku roboty budowlanej obejmującej szerszy zakres robót Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wartość robót budowlanych w wymaganym zakresie, tj. w zakresie termomodernizacji elewacji budynku.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę minimum 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1. Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację - oryginał.

inne_dokumenty:
1) wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał).
2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osoby podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
3) Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić stosownie do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czestochowa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa
pok. 31 - poziom 0

Data składania wniosków, ofert: 10/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa
pok. 31 - poziom 0

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453210003 (Izolacja cieplna)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Podobne przetargi