171621 / 2012-08-08 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Oryginalny toner GC21BLK Czarny marki Nashuatec

Cena: 124.23 PLN

Roboty budowlane - Remont i przebudowa holu głównego oraz przyziemia w segmencie B budynku Sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP I

Opis zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na remoncie i przebudowie holu głównego oraz przyziemia w segmencie B budynku Sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP I, w szczególności:
a)W zakresie POMIESZCZEŃ HOLU GŁÓWNEGO
Prace demontażowe
-demontaż ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniem byłej księgarni a holem głównym,
-demontaż istniejących drzwi wejściowych 6 par
-demontaż istniejącej bramki detektorowej

Prace montażowo-budowlane
-postawienie ścianek działowych aluminiowo-szklanych i gipsowo-kartonowych wydzielających pomieszczenia ochrony i obsługi osób niepełnosprawnych,
-montaż drzwi do pomieszczeń ochrony i obsługi osób niepełnosprawnych
-wyrównanie, malowanie ścian i sufitów we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach,
-montaż nowych drzwi wejściowych-6 par
-montaż wycieraczki podłogowej w holu głównym
-uzupełnienie posadzek wraz z cokolikami h=10cm po demontażu ścian płytkami podłogowymi tego samego rodzaju co w pozostałej części holu wejściowego
-obłożenie ścian płytami granitowymi w pomieszczeniu H2 i H1 holu głównego i przedsionka wejściowego, płyty o strukturze -Raw Silk- kolor beżowy i czarny (jak pozostałej części budynku holu sal sądowych) do wysokości 210cm od poziomu posadzki.
-montaż lady oddzielającej hol główny od zaplecza ochrony
-uzupełnienie sufitów podwieszonych po demontażu ścian działowych
b) W zakresie CZYTELNI AKT
Prace demontażowe
-rozbiórka części ściany nośnej pomiędzy pomieszczeniem czytelni i zapleczem ochrony
-częściowy demontaż istniejących instalacji elektrycznych i słaboprądowych
-demontaż istniejącej wykładziny PCV
Prace montażowo-budowlane
-wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych pod projektowane otwory w ścianie nośnej
-rozprowadzenie instalacji elektrycznych, oświetleniowej, słaboprądowych i TV obserwacyjnej
-wykonanie uzupełnień posadzki i sufitów podwieszonych-płyty 60x60cm
-w miejscach projektowanego wzmocnienia konstrukcyjnego filarów ściennych wykonanie obłożenia ścian płytami gipsowo-kartonowymi gr. 2x12.5mm
-wyrównanie, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach,
-wykonanie podestu pod stanowiskiem obsługi czytelni
-ułożenie nowej wykładziny PCV z cokolikiem h=10cm
UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

2)Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.

3)Wspólny słownik zamówień CPV:

45216112-2 - prace budowlane - sądy
45453000-7 - prace remontowe

4)Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5)Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
6)Wymagany termin wykonania zamówienia
a. Termin wykonania zamówienia - 3 (trzy) miesiące od dnia podpisania umowy
b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 171621

Data publikacji: 2012-08-08

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Remont i przebudowa holu głównego oraz przyziemia w segmencie B budynku Sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP I

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na remoncie i przebudowie holu głównego oraz przyziemia w segmencie B budynku Sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie - ETAP I, w szczególności:
a)W zakresie POMIESZCZEŃ HOLU GŁÓWNEGO
Prace demontażowe
-demontaż ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniem byłej księgarni a holem głównym,
-demontaż istniejących drzwi wejściowych 6 par
-demontaż istniejącej bramki detektorowej

Prace montażowo-budowlane
-postawienie ścianek działowych aluminiowo-szklanych i gipsowo-kartonowych wydzielających pomieszczenia ochrony i obsługi osób niepełnosprawnych,
-montaż drzwi do pomieszczeń ochrony i obsługi osób niepełnosprawnych
-wyrównanie, malowanie ścian i sufitów we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach,
-montaż nowych drzwi wejściowych-6 par
-montaż wycieraczki podłogowej w holu głównym
-uzupełnienie posadzek wraz z cokolikami h=10cm po demontażu ścian płytkami podłogowymi tego samego rodzaju co w pozostałej części holu wejściowego
-obłożenie ścian płytami granitowymi w pomieszczeniu H2 i H1 holu głównego i przedsionka wejściowego, płyty o strukturze -Raw Silk- kolor beżowy i czarny (jak pozostałej części budynku holu sal sądowych) do wysokości 210cm od poziomu posadzki.
-montaż lady oddzielającej hol główny od zaplecza ochrony
-uzupełnienie sufitów podwieszonych po demontażu ścian działowych
b) W zakresie CZYTELNI AKT
Prace demontażowe
-rozbiórka części ściany nośnej pomiędzy pomieszczeniem czytelni i zapleczem ochrony
-częściowy demontaż istniejących instalacji elektrycznych i słaboprądowych
-demontaż istniejącej wykładziny PCV
Prace montażowo-budowlane
-wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych pod projektowane otwory w ścianie nośnej
-rozprowadzenie instalacji elektrycznych, oświetleniowej, słaboprądowych i TV obserwacyjnej
-wykonanie uzupełnień posadzki i sufitów podwieszonych-płyty 60x60cm
-w miejscach projektowanego wzmocnienia konstrukcyjnego filarów ściennych wykonanie obłożenia ścian płytami gipsowo-kartonowymi gr. 2x12.5mm
-wyrównanie, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach,
-wykonanie podestu pod stanowiskiem obsługi czytelni
-ułożenie nowej wykładziny PCV z cokolikiem h=10cm
UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

2)Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.

3)Wspólny słownik zamówień CPV:

45216112-2 - prace budowlane - sądy
45453000-7 - prace remontowe

4)Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5)Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
6)Wymagany termin wykonania zamówienia
a. Termin wykonania zamówienia - 3 (trzy) miesiące od dnia podpisania umowy
b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia

Czas: O

Okres w miesiącach: 3

Informacja na temat wadium:
1.Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu 24.08.2012r. godz. 08:00.
3.Zamawiający ustala wadium na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
4.Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
5.Wadium może być wniesione w następujących formach:
a)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 05 1130 1091 0003 9085 6920 0001;
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
6.Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium.
7.W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium
w miejscu składania ofert.
8.Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie.
9.Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
10.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ.
11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać:
11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;
11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 5 000,00 złotych;
11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. akt IR-351-1-13/12 przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane - Remont i przebudowa holu głównego oraz przyziemia w segmencie B budynku Sądów przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie
11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c)zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy.
13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem był remont pomieszczeń. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych - min. 200 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto) - w ramach jednej umowy/kontraktu.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach:
a. konstrukcyjno-budowlanej,
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń energetycznych,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wszystkie te osoby te muszą być członkami właściwej Izby branżowej, na potwierdzenie czego Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1)Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację - oryginał.

inne_dokumenty:
1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał).
2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
3) Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić odpowiednio do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czestochowa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Data składania wniosków, ofert: 24/08/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa
pokój nr 31 - nowy budynek - poziom 0

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi