90865 / 2015-06-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w nw. zakresie:

1.1. Z A D A N I E A - remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 (segment B), obejmujący w szczególności:
- wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- wyburzenie części ścianek działowych
- wykonanie nowych ścianek działowych
- wymianę posadzek
- malowanie ścian wewnętrznych i wykończenie tynkiem mozaikowym
- przebudowę instalacji monitoringu
- wymianę instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu
- wykonanie instalacji wideo-domofonowej i monitoringu
- wymianę instalacji okablowania strukturalnego (sieć komputerowa i telefoniczna)
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Pomieszczenia konwoju policji mieszczą się w przyziemiu segmentu B i zajmują powierzchnię ok. 200,00m2. Funkcja obiektów pozostaje bez zmian. Remont instalacji oparty będzie na istniejących przyłączach.
Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową - załącznik nr 2.A do SIWZ.
1.2. Z A D A N I E B - wykonanie prac brukarskich w części północnej segmentu B (działka ozn. nr 38/5) o powierzchni ok. 111m2 (wymiary: 6,5m x 17,10m) wraz z wykonaniem podbudowy o gr. 20cm, z klińca o różnej grubości frakcji, podsypką żwirowo - piaskową, zgodnie z przedmiarem ww. robót, zamieszczonym w punkcie I. załącznika nr 2.B do SIWZ.

UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załączników nr 2.A (dokumentacja) i 2.B (opis robót brukarskich, nieobjętych dokumentacją) pełnią jedynie funkcje pomocnicze. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

2. Prace remontowe, będące przedmiotem zamówienia, odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego prac - dot. zadania A.

3. Dostarczone urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy oraz prace montażowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5. O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta (dotyczy zadania A), Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru.

6. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 (trzydzieści sześć) - maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (dot. zadań: A i B) oraz urządzenia dostarczone i zamontowane (dotyczy zadania A) w ramach umowy - kryterium oceniane. Rękojmia biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót
w zakresie danego zadania, realizowanego przez Wykonawcę wybranego w tym zakresie.

7. Wspólny słownik zamówień CPV:

45216112-2 - prace budowlane - sądy
45453000-7 - prace remontowe

8. Wymagany termin wykonania zamówienia
1) Termin wykonania zamówienia:
1).1 zadanie A - 4 miesiące od dnia przekazania miejsca wykonywania prac remontowych, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy;
1).2 zadanie B - 14 dni od dnia przekazania miejsca wykonywania robót brukarskich, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2) Harmonogram finansowo - rzeczowy dla zadania A, ustalający zakres, wartość i kolejność realizacji poszczególnych prac zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy.
3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy (dotyczy umowy zawartej na zakres zamówienia, objęty zadaniem A).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 90865

Data publikacji: 2015-06-19

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w nw. zakresie:

1.1. Z A D A N I E A - remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 (segment B), obejmujący w szczególności:
- wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- wyburzenie części ścianek działowych
- wykonanie nowych ścianek działowych
- wymianę posadzek
- malowanie ścian wewnętrznych i wykończenie tynkiem mozaikowym
- przebudowę instalacji monitoringu
- wymianę instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu
- wykonanie instalacji wideo-domofonowej i monitoringu
- wymianę instalacji okablowania strukturalnego (sieć komputerowa i telefoniczna)
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Pomieszczenia konwoju policji mieszczą się w przyziemiu segmentu B i zajmują powierzchnię ok. 200,00m2. Funkcja obiektów pozostaje bez zmian. Remont instalacji oparty będzie na istniejących przyłączach.
Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową - załącznik nr 2.A do SIWZ.
1.2. Z A D A N I E B - wykonanie prac brukarskich w części północnej segmentu B (działka ozn. nr 38/5) o powierzchni ok. 111m2 (wymiary: 6,5m x 17,10m) wraz z wykonaniem podbudowy o gr. 20cm, z klińca o różnej grubości frakcji, podsypką żwirowo - piaskową, zgodnie z przedmiarem ww. robót, zamieszczonym w punkcie I. załącznika nr 2.B do SIWZ.

UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załączników nr 2.A (dokumentacja) i 2.B (opis robót brukarskich, nieobjętych dokumentacją) pełnią jedynie funkcje pomocnicze. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

2. Prace remontowe, będące przedmiotem zamówienia, odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego prac - dot. zadania A.

3. Dostarczone urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy oraz prace montażowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5. O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta (dotyczy zadania A), Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru.

6. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 (trzydzieści sześć) - maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (dot. zadań: A i B) oraz urządzenia dostarczone i zamontowane (dotyczy zadania A) w ramach umowy - kryterium oceniane. Rękojmia biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót
w zakresie danego zadania, realizowanego przez Wykonawcę wybranego w tym zakresie.

7. Wspólny słownik zamówień CPV:

45216112-2 - prace budowlane - sądy
45453000-7 - prace remontowe

8. Wymagany termin wykonania zamówienia
1) Termin wykonania zamówienia:
1).1 zadanie A - 4 miesiące od dnia przekazania miejsca wykonywania prac remontowych, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy;
1).2 zadanie B - 14 dni od dnia przekazania miejsca wykonywania robót brukarskich, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2) Harmonogram finansowo - rzeczowy dla zadania A, ustalający zakres, wartość i kolejność realizacji poszczególnych prac zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy.
3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy (dotyczy umowy zawartej na zakres zamówienia, objęty zadaniem A).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych, o wartości brutto do 5% wartości brutto robót podstawowych, stanowiących przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu (zadania A i B), opisany w Rozdziale II SIWZ.

Czas: O

Okres w miesiącach: 4

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, dla każdego z zadań (A i/lub B), do którego przystępuje Wykonawca składający ofertę.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w ostatecznym terminie (dzień i godzina), wyznaczonym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający ustala wadium na kwotę:
3.1. Zadanie A - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
3.2. Zadanie B - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004 - Sumy depozytowe Minister Finansów - Sąd Okręgowy w Częstochowie;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).
6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium.
7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert.
8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie.
9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ.
11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać:
11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;
11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 2 500,00 złotych dla zadania A i/lub 500,00 złotych dla zadania B;
11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: IR-260-05.2015 pn.: Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie - Zadanie A lub Zadanie B
11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy.
13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
b)1. ZADANIE A - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto) każde z zamówień - w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu.
b)2. ZADANIE B - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane - brukarskie, o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy złotych brutto) każde z zamówień - w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
c)1. ZADANIE A - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poniżej określonych specjalnościach:
c)1.1. co najmniej jedną osobą w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;
c)1.2. co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń energetycznych bez ograniczeń;
c)1.3. co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji sanitarnych bez ograniczeń,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie nad robotami budowlanymi.
W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych dopuszczone zostaną przez Zamawiającego wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
c)2. ZADANIE B - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1) Kosztorys ofertowy (dla zadania A i/lub zadania B), sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do niniejszej SIWZ dokumentację projektową (załącznik nr 2.A) oraz opis robót brukarskich (załącznik nr 2.B), nieobjętych dokumentacją - (oryginał).

inne_dokumenty:
1) wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał).
2) Dowód wniesienia wadium - (kopia lub oryginał potwierdzenia przelewu lub dowodu wpłaty, w przypadku wniesienia wadium w formie przelewu na konto (pieniężnej)). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, odpowiedniej do zadania, do którego przystępuje wykonawca, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.
3) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem;

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić odpowiednio do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Kod kryterium cenowe: C

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czestochowa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-201 Częstochowa
pok. nr 31 - segment F, poziom 0

Data składania wniosków, ofert: 06/07/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sądzie Okręgowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 pokój nr 130 (nowy budynek - poziom 1) - Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35

Opis:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w nw. zakresie:
1.1. Z A D A N I E A - remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 (segment B), obejmujący w szczególności:
- wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- wyburzenie części ścianek działowych
- wykonanie nowych ścianek działowych
- wymianę posadzek
- malowanie ścian wewnętrznych i wykończenie tynkiem mozaikowym
- przebudowę instalacji monitoringu
- wymianę instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu
- wykonanie instalacji wideo-domofonowej i monitoringu
- wymianę instalacji okablowania strukturalnego (sieć komputerowa i telefoniczna)
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Pomieszczenia konwoju policji mieszczą się w przyziemiu segmentu B i zajmują powierzchnię ok. 200,00m2. Funkcja obiektów pozostaje bez zmian. Remont instalacji oparty będzie na istniejących przyłączach.
Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową - załącznik nr 2.A do SIWZ.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 4

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2:
Gwarancja jakości wykonanych prac i dostarczonych urządzeń

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Roboty budowlane - brukarskie na terenie Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35

Opis:
1.2. Z A D A N I E B - wykonanie prac brukarskich w części północnej segmentu B (działka ozn. nr 38/5) o powierzchni ok. 111m2 (wymiary: 6,5m x 17,10m) wraz z wykonaniem podbudowy o gr. 20cm, z klińca o różnej grubości frakcji, podsypką żwirowo - piaskową, zgodnie z przedmiarem ww. robót, zamieszczonym w załączniku nr 2.B do SIWZ.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 14

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Gwarancja jakości wykonanych prac

Znaczenie kryterium 2: 10

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Podobne przetargi