222903 / 2012-10-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Oryginalny tusz BCI-3PB Photo Czarny marki Canon

Cena: 50.43 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-09-21 pod pozycją 203105. Zobacz ogłoszenie 203105 / 2012-09-21 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 222903

Data publikacji: 2012-10-19

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 203105

Data wydania biuletynu: 2012-09-21

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 203105

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń i naprawa elewacji w budynku Sądu przy ul. Śląskiej 8 w Częstochowie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń i naprawie elewacji w budynku Sądu przy ul. Śląskiej 8 w Częstochowie, w szczególności: A. roboty zewnętrzne - naprawa tynków na elewacji południowej i wschodniej - ok. 40m2 - położenie okładzin na pochylni - wejście główne -2,0 m2 - montaż kolcy przeciw ptakom na parapetach i gzymsach - 198m - montaż i demontaż rusztowań - 414m2 - wywóz gruzu - 1,6m3 B. roboty wewnętrzne - wykonanie ścianek wraz z drzwiami aluminiowymi o EI-60 na korytarzach - 2kpl. - wymiana stolarki drzwiowej (drzwi płycinowe, na drzwi p.poż. EI-30 ) - 7kpl - wykonanie prac malarskich wraz z przygotowaniem powierzchni ścian - 1.070m2 - wykonanie prac malarskich na sufitach - ok. 345m2 - obudowa instalacji c.o. płyta k-g na klatce schodowej zachodniej - 5,0m2 - wymiana posadzek panelowych na wykładzinę przemysłowa PVC - ok. 145m2 - montaż szafy serwerowej - SZBSE-24U 800/1000 SZBSE-013, malowana proszkowo, kolor RAL 7035, ściany perforowane (drobna), drzwi szklane, symbol WZ-SZBE-013-0302-10-0000-2-011 - wymiana listew elektroinstalacyjnych PCV ściennych - 20m UWAGA!!! Przedmiot zamówienia obejmuje również wynoszenie mebli z remontowanych pomieszczeń we wskazane miejsce ich przechowania na czas remontu oraz ich wniesienie do wyremontowanych pomieszczeń. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, w którego skład wchodzą poniższe elementy: 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2. Przedmiar robót UWAGA!!! Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. 4) Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - prace budowlane - sądy 45453000-7 - prace remontowe 5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 7) Wymagany termin wykonania zamówienia a. Termin wykonania zamówienia - do dnia 15 grudnia 2012 roku. b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany J.G. Joanna Gierczycka

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kosmowskiej 4/58

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Nazwa:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń i naprawa elewacji w budynku Sądu przy ul. Śląskiej 8 w Częstochowie

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 17/10/2012

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 153192,56

Cena wybranej oferty: 95281,90

Cena minimalna: 95281,90

Cena maksymalna: 95281,90

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi