173033 / 2015-11-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-09-16 pod pozycją 136503. Zobacz ogłoszenie 136503 / 2015-09-16 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 173033

Data publikacji: 2015-11-25

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 136503

Data wydania biuletynu: 2015-09-16

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 136503

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8, objętego ochroną konserwatorską, wymienionego w grupie obiektów zabytkowych, figurującego w gminnej ewidencji zabytków - zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz prawomocną decyzją nr WB.6740.33.2015, z dnia 28.01.2015 r., w której Starosta Lubliniecki zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 2.1. wycinkę drzew zaznaczonych w dokumentacji projektowej, zgodnie z prawomocnymi decyzjami nr: BKE.6131.00183.2014, z dnia 14.11.2014 r. i BKE.6131.00208.2014, z dnia 07.01.2015 r., wydanymi przez Burmistrza Miasta Lublińca; 2.2. sporządzenie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych instrukcji przeciwpożarowej dla budynku; 2.3. uzyskanie świadectwa energetycznego dla budynku, w którym prowadzone były roboty budowlane, po przebudowie; 2.4. uzyskanie wszelkich pozwoleń, niezbędnych do oddania przebudowanego budynku do użytkowania. 3. Skład dokumentacji projektowej (załącznika nr 2 do SIWZ), stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, przedstawia załącznik nr 2.1. do SIWZ, w którym każdemu z elementów składowych nadano liczbę porządkową, wg której elementy te zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załącznika nr 2. (dokumentacja) pełnią jedynie funkcje pomocnicze i nie posiadają charakteru dokumentacji projektowej. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót oraz dokonanie własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, przewidzianego w projekcie. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 4. Dostarczone w ramach umowy urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe. 5. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI - Zamawiający informuje, że ilekroć w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy. 6. O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru. 7. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 60 (sześćdziesiąt) - maksymalnie 84 (osiemdziesiąt cztery) miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach umowy - kryterium oceniane. Zaoferowanie okresu rękojmi dłuższego niż 84 miesięcy nie będzie powodowało przyznania większej liczby punktów. W takim przypadku przyznana zostanie maksymalna przewidziana liczba punktów w tym kryterium. Rękojmia biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót 8. Wymagana gwarancja systemowa producenta na system okablowania strukturalnego, wykonanego w ramach umowy - minimum 20 (dwadzieścia) lat od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 9. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów wykonanych robót: 9.1. Odbiory częściowe poszczególnych etapów robót, wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym; 9.2. Odbiory robót zanikających; 9.3. Odbiór końcowy. Warunkiem dokonania odbiorów częściowych i końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę przejściowego świadectwa płatności, sporządzonego wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 10. Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - prace budowlane sądy 45453000-7 - prace remontowe 11. Wymagany termin wykonania zamówienia - 20 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 1) Harmonogram finansowo - rzeczowy, ustalający szczegółowo zakres, wartość i terminy realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych, zostanie ustalony po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy. 2) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Firma Usługowo - Handlowa DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Stawowa 8

Miejscowość: Konopiska

Kod pocztowy: 42-274

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Nazwa:
Roboty budowlane - Przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 23/11/2015

Liczba ofert: 16

Liczba odrzuconych ofert: 3

Szacunkowa wartość zamówienia: 3833084,15

Cena wybranej oferty: 3240253,49

Cena minimalna: 3240253,49

Cena maksymalna: 5139631,30

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Podobne przetargi