152045 / 2011-05-31 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Oryginalny wałek olejowy S052002 marki Epson

Cena: 606.07 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-04-20 pod pozycją 120365. Zobacz ogłoszenie 120365 / 2011-04-20 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 152045

Data publikacji: 2011-05-31

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 120365

Data wydania biuletynu: 2011-04-20

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 120365

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul.
Dąbrowskiego 23-35. Roboty budowlane związane z remontem dachu budynku zostały wykonane w 2010r.
Roboty w obrębie gzymsu górnego tj. obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych zostały wykonane w sposób umożliwiający wykonanie prac ociepleniowych na elewacji budynku i nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Projekt
budowlany - załącznik nr 2.A do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załączniki nr 2.B, 2.C do SIWZ Przedmiary robót - załączniki nr 2.D i 2.E do SIWZ - pełnią jedynie funkcję pomocniczą
Podstawą wyceny jest dokumentacja Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez moŜliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie wykonywania robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Ponadto Zamawiający uszczegóławia następujące informacje, wynikające z przedmiotowej dokumentacji:
A. Opis technologii wykonania systemu dociepleń: - CAPATECT 190S. Masa klejowa do płyt styropianowych, zużycie ok. 4,5kg/m2 - lub równoważne; - CAPATECT 190 biała. Masa klejowo-szpachlowa na bazie białego cementu, zbrojona włóknem szklanym, zużycie ok. 4,5kg(m2 - lub równowaŜne; - CAPATECT PUTZGRUND 610. Grunt podtynkowy z piaskiem kwarcowym, zużycie ok. 0,33kg/m2 - lub równoważne; - SIATKA CAPAROL 165gr(m2, lub równoważna siatka z włókna szklanego. - FASSADENPUTZ K15 (baranek 1,5mm) wess. Tynk akrylowy nowej generacji wzbogacony cząsteczkami siloxanowymi, odporny na zabrudzenia, formuła CCC czyste fasady, w kolorze HAVANNA 16 - lub równoważne; - TYNK MOZAIKOWY CAPAROL. Dekoracyjny tynk mozaikowy o fakturze drobnych kamyków do wnętrz i na elewacje, mrozo- i wodoodporny mechanicznie - lub równoważne; - elementy podokienne - pilastry w kolorze szarym np. KIESEL 15 lub 14 lub równoważne. B. Cokoły budynku - Zamawiający wymaga wykonania cokołów budynku z kamienia elewacyjnego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest
wycenić ofertę przyjmując wariant dokumentacji dla okładziny z kamienia elewacyjnego o parametrach podanych poniżej: Kamień elewacyjny na cokoły - parametry techniczne: - płyty kamienne grubości 30mm - kamień granitowy BIANCO NE CRISTAL lub TALILA GREY - rozmiar płyt granitowych w zależności od
wysokości cokołu tj. od 40 do 120cm, cięŜar płyty nie może przekraczać 100kg. - montaż płyt kamiennych na kotwach ze stali nierdzewnej w systemie HALFEN lub Metalplast - Lauda lub równoważne. - Przed montażem płyt kamiennych należy wykonać termorenowację cokołu zgodnie z projektem. - Na płyty styropianowe lub wełnę mineralną należy położyć folię paroizolacyjną. C. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje: - Robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku, obróbek blacharskich, wymiany rynien i rur spustowych; - wykonania opaski żwirowej wokół budynku; - wymiany okładziny schodów widocznych na rys. elewacji; - wymiany 3 par drzwi zewnętrznych frontowych, przeszklonych z
PCV w kolorze białym, na poziomie parteru, prowadzących do budynków Sądu i Prokuratury - część główna; - oświetlenia elewacji oraz zadaszeń nad wejściami. D. Okiennice: - Istniejące zabezpieczenia otworów okiennych wykonane z blach w formie stałych ościeżnic (10szt. w budynku Sali rozpraw) należy poddać renowacji w sposób podany dla krat stalowych. E. Część instalacji odgromowej, nie objęta
niniejszym zamówieniem jest sprawna i posiada aktualne pozytywne protokoły z badań. UWAGA!!! Pod pojęciem -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zamawiający rozumie załączniki 2.A w częściach dotyczących termomodernizacji oraz remontu elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej
budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23-35 oraz załączniki 2.B i 2.C w całości. 3) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również: A. demontaż i ponowny montaż elementów ślusarki - godło i napis na elewacji wschodniej nad wejściem do budynku B. oczyszczenie i pomalowanie
w/w elementów ślusarki farbą antykorozyjną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 4) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. 5) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz
dokumentacją projektową, stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Wspólny słownik zamówień: CPV: 45216112-2 Prace budowlane - sądy CPV: 45000000-7 Roboty budowlane CPV: 45453000-7 Prace remontowe CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 7) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 2. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia - do dnia 31 października 2011 roku. 2) Harmonogram rzeczowy ustalający
zakres i terminy poszczególnych robót na rok 2011 zostanie ustalony w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podpisania umowy. 3) Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453210003 (Izolacja cieplna)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: ZPHU Import-Export KROMAR Marian Krotla
Członek Konsorcjum: ZPHU MAR-BUD Joanna Gawlik

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Oleska 280

Miejscowość: Starokrzepice

Kod pocztowy: 42-161

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Nazwa:
Roboty budowlane - termomodernizacja oraz remont elewacji wraz z wykonaniem instalacji antyoblodzeniowej budynku Sądu Okręgowego w
Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 25/05/2011

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 2277757,92

Cena wybranej oferty: 1306570,25

Cena minimalna: 1306570,25

Cena maksymalna: 1600157,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi