198588 / 2015-08-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Oryginalny tusz CC653A (HP 901) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 84.87 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-06-19 pod pozycją 90865. Zobacz ogłoszenie 90865 / 2015-06-19 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 198588

Data publikacji: 2015-08-04

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 90865

Data wydania biuletynu: 2015-06-19

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 90865

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w nw. zakresie: 1.1. Z A D A N I E A - remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 (segment B), obejmujący w szczególności: - wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - wyburzenie części ścianek działowych - wykonanie nowych ścianek działowych - wymianę posadzek - malowanie ścian wewnętrznych i wykończenie tynkiem mozaikowym - przebudowę instalacji monitoringu - wymianę instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu - wykonanie instalacji wideo-domofonowej i monitoringu - wymianę instalacji okablowania strukturalnego (sieć komputerowa i telefoniczna) - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Pomieszczenia konwoju policji mieszczą się w przyziemiu segmentu B i zajmują powierzchnię ok. 200,00m2. Funkcja obiektów pozostaje bez zmian. Remont instalacji oparty będzie na istniejących przyłączach. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową - załącznik nr 2.A do SIWZ. 1.2. Z A D A N I E B - wykonanie prac brukarskich w części północnej segmentu B (działka ozn. nr 38/5) o powierzchni ok. 111m2 (wymiary: 6,5m x 17,10m) wraz z wykonaniem podbudowy o gr. 20cm, z klińca o różnej grubości frakcji, podsypką żwirowo - piaskową, zgodnie z przedmiarem ww. robót, zamieszczonym w punkcie I. załącznika nr 2.B do SIWZ. UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załączników nr 2.A (dokumentacja) i 2.B (opis robót brukarskich, nieobjętych dokumentacją) pełnią jedynie funkcje pomocnicze. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 2. Prace remontowe, będące przedmiotem zamówienia, odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego prac - dot. zadania A. 3. Dostarczone urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy oraz prace montażowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta (dotyczy zadania A), Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru. 6. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 (trzydzieści sześć) - maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (dot. zadań: A i B) oraz urządzenia dostarczone i zamontowane (dotyczy zadania A) w ramach umowy - kryterium oceniane. Rękojmia biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót w zakresie danego zadania, realizowanego przez Wykonawcę wybranego w tym zakresie. 7. Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - prace budowlane - sądy 45453000-7 - prace remontowe 8. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia: 1).1 zadanie A - 4 miesiące od dnia przekazania miejsca wykonywania prac remontowych, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy; 1).2 zadanie B - 14 dni od dnia przekazania miejsca wykonywania robót brukarskich, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy. 2) Harmonogram finansowo - rzeczowy dla zadania A, ustalający zakres, wartość i kolejność realizacji poszczególnych prac zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy. 3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy (dotyczy umowy zawartej na zakres zamówienia, objęty zadaniem A).

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MAL-PLAST s.c.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Legnicka 61

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Nazwa:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 03/08/2015

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 173931,60

Cena wybranej oferty: 234884,66

Cena minimalna: 214941,27

Cena maksymalna: 342099,62

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy:
Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy ROMEX Anna Romańska

Adres pocztowy wykonawcy: Zrębice Pierwsze, ul. Główna 12b

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 42-256

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Nazwa:
Roboty budowlane - brukarskie na terenie Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 20/07/2015

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 25928,18

Cena wybranej oferty: 18097,65

Cena minimalna: 18097,65

Cena maksymalna: 23136,30

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Podobne przetargi