182517 / 2010-07-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2010-05-25 pod pozycją 133951. Zobacz ogłoszenie 133951 / 2010-05-25 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 182517

Data publikacji: 2010-07-09

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 034 3681696

Numer faxu: 034 3644210

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 133951

Data wydania biuletynu: 2010-05-25

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2010

Pozycja ogłoszenia: 133951

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.: - Projekt budowlany wykonawczy stanowi załącznik nr 2A do SIWZ; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znajduje się w załączniku nr 2B do SIWZ - przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 2C do SIWZ UWAGA!!! Pod pojęciem szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie załączniki 2.A i 2.B w częściach dotyczących remontu dachu budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz załącznik 2.C w całości. 3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. 4) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 6) Termin wykonania zamówienia - do dnia 30 czerwca 2011 roku. 7) Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót na rok 2010 zostanie ustalony w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram ten uwzględniał będzie fakt, iż zgodnie z planem finansowym Zamawiającego, na realizację robót w 2010 r. przeznaczy on co najmniej kwotę 464 500,00 zł. 8) Harmonogram rzeczowy na kolejny rok strony ustalą w terminie 20 (dwadzieścia) dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ustaleniu projektu planu finansowego Zamawiającego na rok 2011 (listopad 2010). 9) W przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował wyższą kwotą na realizację robót w danym roku strony dokonają stosownej korekty harmonogramu, w sposób który będzie ten fakt uwzględniał. 10) Harmonogramy stanowić będą załączniki do umowy.

Kody CPV:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia: 452812109

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453210003 (Izolacja cieplna)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Firma Remontowo - Budowlana BUD-POL Zdzisław Paruzel

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Wczasowa 22/8

Miejscowość: Blachownia

Kod pocztowy: 42-290

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Nazwa:
Roboty budowlane - remont dachu budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 09/07/2010

Liczba ofert: 8

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 1049039,26

Cena wybranej oferty: 572423,79

Cena minimalna: 572423,79

Cena maksymalna: 897392,23

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi