249106 / 2012-07-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Opolu (Opole)

Remont i renowacja elewacji budynku sądu oraz remont wewnętrznej drogi i placu w otoczeniu budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia zawarty w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót obejmuje między innymi następujący zakres robót:
a)remont i renowacja elewacji budynku sądu -wykonanie robót tynkarskich, malarskich oraz konserwacji elementów z piaskowca, kamienia granitowego i z cegły na elewacji budynku wg technologii zawartej w Załączniku nr 9 do SIWZ
b)remont drogi wewnętrznej i placu w otoczeniu budynku sądu
- wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej,
- wymiana podbudowy konstrukcyjnej nawierzchni,
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi,
- wzmocnienie podłoży i skarpy geokratą,
- wymiana płyt betonowych na betonową kostkę brukową w opasce przy budynku,
- wymiana krawężników
c) remont odwodnienia terenu,
- roboty ziemne - wykopy dla rurociągów i studzienek,
- wymiana rur kd fi 150,
- wymiana studni z kręgów betonowych,
- włączenie rur spustowych odprowadzających wody opadowe do kanalizacji deszczowej,
- wykonanie odwodnienia liniowego
d) remont ogrodzenia terenu,
- wymiana istniejącego cokołu,
- roboty tynkarskie cokołu z tynku żywicznego,
- remont istniejących słupków i przęseł stalowych,
- wykonanie i wymiana bram i furtki ogrodzenia terenu wraz zasilaniem elektrycznym bram.
Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej w zakresie części dokumentacji określonej do wykonania oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godz. 14:00, po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem upoważnionym, zgodnie z zapisem Rozdziału X pkt. 4 SIWZ.
Roboty remontowe i renowacyjne elewacji oraz roboty remontowe wewnętrznej drogi i placu w otoczeniu Sądu Rejonowego w Kluczborku będą realizowane przy czynnym obiekcie, w trakcie wykonywania działalności statutowej Zamawiającego. Roboty będą realizowane etapami wg uzgodnionego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w dniu podpisania umowy pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie struktur sądu. Zakres niektórych robót będzie wymagał ich wykonania w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami urzędowania sądu.
W przypadku gdy strony przed podpisaniem umowy nie dojdą do porozumienia w sprawie uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminów wykonania robót, to zostanie przyjęty do wykonania harmonogram zaproponowany przez Zamawiającego Załącznik nr 11 do SIWZ. Wartości robót brutto poszczególnych etapów zostaną ustalone i wpisane do harmonogramu po uzgodnieniu poszczególnych terminów realizacji
Zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Wykonawca wykona Program zapewnienia jakości o którym mowa w Ogólnych specyfikacjach technicznych i przekaże go Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
Użyte nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy PZP, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji przetargowej.
Terminy gwarancji zostały dookreślone w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w treści Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z jej załącznikami

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 249106

Data publikacji: 2012-07-12

Nazwa: Sąd Okręgowy w Opolu

Ulica: Pl. Daszyńskiego 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-064

Województwo / kraj: opolskie

Numer telefonu: +48 077 5418100

Numer faxu: +48 077 5418121

Adres strony internetowej: www.opole.so.gov.pl

Regon: 00032366000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i renowacja elewacji budynku sądu oraz remont wewnętrznej drogi i placu w otoczeniu budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia zawarty w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót obejmuje między innymi następujący zakres robót:
a)remont i renowacja elewacji budynku sądu -wykonanie robót tynkarskich, malarskich oraz konserwacji elementów z piaskowca, kamienia granitowego i z cegły na elewacji budynku wg technologii zawartej w Załączniku nr 9 do SIWZ
b)remont drogi wewnętrznej i placu w otoczeniu budynku sądu
- wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej,
- wymiana podbudowy konstrukcyjnej nawierzchni,
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi,
- wzmocnienie podłoży i skarpy geokratą,
- wymiana płyt betonowych na betonową kostkę brukową w opasce przy budynku,
- wymiana krawężników
c) remont odwodnienia terenu,
- roboty ziemne - wykopy dla rurociągów i studzienek,
- wymiana rur kd fi 150,
- wymiana studni z kręgów betonowych,
- włączenie rur spustowych odprowadzających wody opadowe do kanalizacji deszczowej,
- wykonanie odwodnienia liniowego
d) remont ogrodzenia terenu,
- wymiana istniejącego cokołu,
- roboty tynkarskie cokołu z tynku żywicznego,
- remont istniejących słupków i przęseł stalowych,
- wykonanie i wymiana bram i furtki ogrodzenia terenu wraz zasilaniem elektrycznym bram.
Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej w zakresie części dokumentacji określonej do wykonania oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godz. 14:00, po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem upoważnionym, zgodnie z zapisem Rozdziału X pkt. 4 SIWZ.
Roboty remontowe i renowacyjne elewacji oraz roboty remontowe wewnętrznej drogi i placu w otoczeniu Sądu Rejonowego w Kluczborku będą realizowane przy czynnym obiekcie, w trakcie wykonywania działalności statutowej Zamawiającego. Roboty będą realizowane etapami wg uzgodnionego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w dniu podpisania umowy pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie struktur sądu. Zakres niektórych robót będzie wymagał ich wykonania w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami urzędowania sądu.
W przypadku gdy strony przed podpisaniem umowy nie dojdą do porozumienia w sprawie uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminów wykonania robót, to zostanie przyjęty do wykonania harmonogram zaproponowany przez Zamawiającego Załącznik nr 11 do SIWZ. Wartości robót brutto poszczególnych etapów zostaną ustalone i wpisane do harmonogramu po uzgodnieniu poszczególnych terminów realizacji
Zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Wykonawca wykona Program zapewnienia jakości o którym mowa w Ogólnych specyfikacjach technicznych i przekaże go Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
Użyte nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy PZP, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji przetargowej.
Terminy gwarancji zostały dookreślone w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w treści Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z jej załącznikami

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które zostały dookreślone w dokumentacji podstawowej.
Podstawą negocjacji dla zamówień uzupełniających będą współczynniki zastosowane przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym.

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2012

Informacja na temat wadium:
Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty branży budowlanej związane z remontem i renowacją elewacji podlegających ochronie konserwatorskiej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto każda, 1 robotę związaną z remontem nawierzchni i podbudowy drogi obejmującą układanie kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: drogowej i konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający, określając wymóg w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 nr 63 poz. 394).

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia publicznego na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, sporządzone według wzoru przedstawionego w Załączniku nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie lub wspólnie);
2. Pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie.
3.Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub, jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2.Zmiany wysokości ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) wynikającej z:
a) ograniczenia zakresu robót budowlanych będących przedmiotem umowy, wynikającego ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w pierwotnym kształcie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z dotychczasową realizacją przedmiotu umowy,
b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub jego wadliwym wykonaniem bądź było niekorzystne dla Zamawiającego.
W tej sytuacji, każdorazowo wykonanie robót zamiennych należy poprzedzić dokonaniem ich kwalifikacji w kontekście zakresu zamówienia stanowiącego przedmiot umowy. Jeżeli w wyniku kwalifikacji niemożliwe będzie rozliczenie ich w ramach zawartej umowy, roboty budowlane wykraczające poza zakres przedmiotu umowy; w szczególności polegające na wycofaniu się z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia i zleceniu w ich miejsce wykonania innych robót budowlanych - zakres robót, dla którego zostanie to uczynione zostanie wyłączony z wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony z zachowaniem przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5 lub pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wyceny uwzględniać będą zobowiązania Wykonawcy na etapie składania ofert, a w przypadku ich braku nośniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. Ceny materiałów i sprzętu nie objętych ofertą Wykonawcy, rozliczane będą według średnich notowań wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnych w okresie realizacji robót. Na materiały nie ujęte w informatorze SEKOCENBUD przyjmować się będzie cenę zakupu potwierdzoną fakturą VAT, pod warunkiem, że przed dokonaniem zakupu cena zostanie pisemnie zatwierdzona przez Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Wykonawca wprowadzi nową stawkę z dniem obowiązywania. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wytycznymi umowy oraz wytycznymi dokumentacji Zamawiającego, termin zakończenia robót zostanie ustalony przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą.
5. Strony odstąpią od naliczania kar umownych w przypadku nie zawinionych przez Zamawiającego bądź Wykonawcę okoliczności mających wpływ na dochowanie terminu wykonania postanowień umowy, o których mowa w § 2 ust. 1.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.opole.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Opolu,
pl. Daszyńskiego 1,
45-064 Opole,
pokój nr 212 (II piętro)

Data składania wniosków, ofert: 27/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Opolu,
pl. Daszyńskiego 1,
45-064 Opole,
pokój nr 10 (Biuro Podawcze)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452321302 (Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Podobne przetargi