341408 / 2013-08-23 - Administracja samorządowa / Gmina Wałbrzych (Wałbrzych)
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi.
Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje:
1) remont i docieplenie dachu wraz z instalacją odgromową,
2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
3) renowacja tynków zewnętrznych i powierzchni kamiennych,
4) remont tynków wewnętrznych (sala gimnastyczna), odsalanie, odgrzybianie i malowanie
5) oczyszczenie i renowacja rzeźb, kolumn, płaskorzeźb, gzymsów,
6) remont schodów granitowych,
7) renowacja głównych drzwi wejściowych,
8) wykonanie drenażu, izolacji ścian fundamentowych, opaski żwirowej wraz ze studniami,
9) wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych na nowe stylizowane,
10) wykonanie innych niezbędnych prac do wykonania zadania według dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis robót budowlanych według dokumentacji projektowej opracowanej przez: ARTMANU STUDIO ul. Różyckiego 1 C, 51-608 Wrocław
Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego funkcję Inwestora Zastępczego:
1. Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót na Zadaniu.
2. Współpraca z Zamawiającym przy realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie.
3. Wypełnianie w zastępstwie Zamawiajacego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.
4. Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń.
5. Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r Nr 243, poz. 1623 z póź. zmian.):
a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robót i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót;
e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
f) żądanie od kierownika budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
6. Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego.
7. Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania.
8. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie poprzedzającym realizację budowy, wyszczególnionych w § 4 umowy.
9. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy, wyszczególnionych w § 5 umowy.
10. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z odbiorem Robót i przekazaniem do użytkowania, wyszczególnionych w § 6 umowy.
11. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczegow okresie rękojmi za wady wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót, wyszczególnionych w § 7 umowy.
12. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie obsługi finansowej Zadania oraz wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie, wyszczególnionych w § 8 umowy.
13. Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników bioracych udział w realizacji Zadania, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego.
Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 341408
Data publikacji: 2013-08-23
Nazwa: Gmina Wałbrzych
Ulica: Pl. Magistracki 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Wałbrzych
Kod pocztowy: 58-300
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 074 6655153, 6655154
Numer faxu: 074 6655155
Adres strony internetowej: www.um.walbrzych.pl
Regon: 00057959500000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi.
Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje:
1) remont i docieplenie dachu wraz z instalacją odgromową,
2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
3) renowacja tynków zewnętrznych i powierzchni kamiennych,
4) remont tynków wewnętrznych (sala gimnastyczna), odsalanie, odgrzybianie i malowanie
5) oczyszczenie i renowacja rzeźb, kolumn, płaskorzeźb, gzymsów,
6) remont schodów granitowych,
7) renowacja głównych drzwi wejściowych,
8) wykonanie drenażu, izolacji ścian fundamentowych, opaski żwirowej wraz ze studniami,
9) wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych na nowe stylizowane,
10) wykonanie innych niezbędnych prac do wykonania zadania według dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis robót budowlanych według dokumentacji projektowej opracowanej przez: ARTMANU STUDIO ul. Różyckiego 1 C, 51-608 Wrocław
Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego funkcję Inwestora Zastępczego:
1. Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót na Zadaniu.
2. Współpraca z Zamawiającym przy realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie.
3. Wypełnianie w zastępstwie Zamawiajacego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.
4. Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń.
5. Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r Nr 243, poz. 1623 z póź. zmian.):
a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robót i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót;
e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
f) żądanie od kierownika budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
6. Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego.
7. Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania.
8. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie poprzedzającym realizację budowy, wyszczególnionych w § 4 umowy.
9. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy, wyszczególnionych w § 5 umowy.
10. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z odbiorem Robót i przekazaniem do użytkowania, wyszczególnionych w § 6 umowy.
11. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczegow okresie rękojmi za wady wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót, wyszczególnionych w § 7 umowy.
12. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie obsługi finansowej Zadania oraz wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie, wyszczególnionych w § 8 umowy.
13. Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników bioracych udział w realizacji Zadania, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego.
Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 10/04/2014
Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie obowiązuje.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu czynności zastępstwa inwestycyjnego lub funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji na budynku znajdującym się w obszarze historycznego układu urbanistycznego będącego zabytkiem, w zakresie której była:
1.wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na połaci dachu co najmniej 1000m2,
2.wymiana stolarki okiennej,
3.remont elewacji.
W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych (zakończonych) głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia tego warunku będzie oceniana wg formuły spełnia- nie spełnia.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wymagane osoby:
a) Koordynator Zadania posiadający łącznie:
-wykształcenie wyższe techniczne,
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.),
-doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora Zadania lub Kierownika Zespołu Inżyniera lub Inżyniera Rezydenta itp. przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji.
b) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, pełniący równocześnie funkcję koordynatora pracy inspektorów, posiadający łącznie
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.),
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót,
- doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu robót co najmniej jednej inwestycji na budynku znajdującym się w obszarze historycznego układu urbanistycznego będącego zabytkiem w zakresie której była wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na połaci dachu co najmniej 1000 m2, wymiana stolarki okiennej i remont elewacji.
c) Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający łącznie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.),
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót.
- doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu robót co najmniej 2 inwestycji, w zakresie których było wykonanie izolacji i drenażu budynku.
d) Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający łącznie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.),
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót,
e) Specjalista ds. rozliczeń posiadający łącznie:
- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze specjalisty ds. rozliczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wszystkich funkcji.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr4
b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane w SIWZ uprawnienia budowlane załącznik nr 4
Ocena spełnienia tego warunku będzie oceniana wg formuły spełnia- nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków:
a) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT,
b) Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ,
c) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia,
d) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/inwestorpg1.zip
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, Referat Zamówień Publicznych, pok.27.
Data składania wniosków, ofert: 03/09/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 13.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS.
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
716313003 (Usługi technicznego nadzoru budowlanego)
Podobne przetargi
220318 / 2013-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej
170913 / 2010-06-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,,Modernizacja świetlicy w m. Ryczeń,,
375911 / 2008-12-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Nowa Ruda - Nowa Ruda (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda w latach 2009-2010
69028 / 2009-03-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Nowa Ruda - Nowa Ruda (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacje sanitarne w Gminie Miejskiej Nowa Ruda w latach 2009-2010
295556 / 2011-09-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
USÅUGA PEÅNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
UL. NORWIDA NR 9
316323 / 2010-11-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Modernizacja świetlicy w m. Ligota,,
236512 / 2013-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
223219 / 2011-08-19 - Uczelnia publiczna
Politechnika Wrocławska - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa zapewnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa zespołu budynków stołówki i parkingu wielopoziomowego otwartego dla studentów i pracowników PWr o nazwie Strefa Kultury Studenckiej i Parkingu Wielopoziomowego zlokalizowanego przy ul. J.M.Hoene-Wrońskiego we Wrocławiu
39681 / 2012-02-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Czechowickiej we Wrocławiu
140038 / 2012-05-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej, realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kan. deszcz. sieć wod. - kan.) - III Etap: ul. Kościelna w Bystrzycy Kłodzkiej
118627 / 2013-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Modernizacja nawierzchni ulicy Karłowicza - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
158565 / 2011-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha w zakresie dwóch podzadań inwestycyjnych pn.: 1.Plac położony pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajączka 2.Pasaż Okrężny.
444756 / 2009-12-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Zadanie nr 1: PEÅNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W LATACH 2010-2011 W SPECJALNOÅšCI: ROBOTY BUDOWLANE.
Zadanie nr 2: PEÅNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W LATACH 2010-2011 W SPECJALNOÅšCI: ROBOTY DROGOWE.
197654 / 2013-05-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lubin - Lubin (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI REALIZOWANYMI
PRZEZ GMINĘ LUBIN - cz. 1.
41773 / 2011-02-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lwówek Śląski - Lwówek Śląski (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usługi inżyniera kontraktu i nadzoru archeologicznego zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota i Dębowy Gaj
224201 / 2010-08-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Wykonanie usług i robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj,, dla inwestycji pn.,,Poprawa jakości w ciągu komunikacji pieszo-jezdnej przy ul. 11-go Listopada,,,,Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 11-go Listopada,,
224380 / 2008-09-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Długołęka - Mirków (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
USÅUGA POLEGAJÄ„CA NA KOMPLEKSOWYM PEÅNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO W IMIENIU I NA RZECZ ZAMAWIAJÄ„CEGO NAD INWESTYCJÄ„ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYÅACZAMI - ETAP I - ZADANIE 2,3,4 ORAZ ETAP II BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOÅšCI KAMIEŃ, GMINA DÅUGOÅĘKA
221773 / 2012-10-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Strefy rekreacji w Parku Błachańca w Zgorzelcu - zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego
264237 / 2011-10-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania Przebudowa Placu Biskupa Nankiera we Wrocławiu
499868 / 2012-12-10 - Inny: spółka prawa handlowego
Średzka Woda Spółka z o.o. - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Proszków.
63230 / 2011-04-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. przebudowa torowiska tramwajowego ul. Piłsudskiego i ul. Podwale we Wrocławiu - Zadanie nr 2 - Przebudowa odcinka torowiska tramwajowego w ul. Podwale od pl. Orląt Lwowskich do pl. Jana Pawła II realizowanego w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych
57155 / 2012-03-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jelenia Góra - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau - zespół inspektorów/Inżynier Kontraktu
175275 / 2010-07-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Modernizacja chodników w rejonie murów obronnych, wchodzącego w zakres projektu pn. ,,Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I,,
oraz
Modernizacja chodników w rejonie murów obronnych, wchodzącego w zakres projektu pn. ,,Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II,,
120823 / 2014-06-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Strzegom - Strzegom (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych występujących przy zadaniu pod nazwą Przebudowa dróg gminnych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii Krajowej i Wesołej
w Strzegomiu - ETAP II.
225924 / 2015-09-01 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Modernizacja obwałowań w rejonie rz. Widawy. Odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śl.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
232562 / 2015-09-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na potrzeby Oddziału Neonatologii w ramach projektu Mały Dolnoślązak