236512 / 2013-06-20 - Administracja samorządowa / Gmina Wałbrzych (Wałbrzych)
Świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
Niniejsze Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:
1) roboty ogólnobudowlane, w tym m. in.:
- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty fundamentowe,
- roboty murowe,
- wykonanie klatki schodowej i szybu windowego,
- wykonanie schodów żelbetowych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty elewacyjne,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
- roboty posadzkarskie,
- wykonanie tynków,
- wykonanie okładzin wewnętrznych,
- wykonanie malatury,
- roboty wykończeniowe,
- pozostałe roboty ogólnobudowlane.
2) roboty instalacyjne, w tym m.in.:
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- wykonanie instalacji hydrantowej,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji gazowej,
- wykonanie kotłowni gazowej powiązanej z układem solarnym,
- pozostałe roboty instalacyjne.
3) roboty elektryczne, w tym m. in:
- zasilanie WLZ,
- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
- wykonanie instalacji p. poż.,
- wykonanie oddymiania klatki schodowej,
- instalacja logiczna, komputerowa, wideodomofonowa,
- pozostałe roboty elektryczne,
- instalacje przyzywowe.
4) zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie miejsc parkingowych,
- wykonanie dojścia pieszego, drogi wewnętrznej pożarowej, placyku gospodarczego z miejscem na pojemniki z odpadkami,
- tereny zielone,
- pozostałe roboty związane z zagospodarowaniem ternu.
Szczegółowy opis robót budowlanych przedstawiony został w dokumentacji projektowej opracowanej przez: Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO Marek Masłowski pl. Orląt Lwowskich 20E, Wrocław, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.
Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego funkcję Inwestora Zastępczego:
1) Administrowanie umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót na Zadaniu.
2) Wypełnianie w zastępstwie Zamawiającego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.
3) Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń.
4) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane.
a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robot i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót,
e) wydawanie Kierownikowi budowy i/lub Kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) żądanie od Kierownika budowy i/lub Kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
5) Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego.
6) Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania.
7) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie poprzedzającym realizację budowy.
8) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy.
9) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z odbiorem Robót i przekazaniem do użytkowania.
10) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie rękojmi za wady wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót.
11) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie obsługi finansowej Zadania.
12) Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników biorących udział w realizacji Zadania, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego.
Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy, zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 236512
Data publikacji: 2013-06-20
Nazwa: Gmina Wałbrzych
Ulica: Pl. Magistracki 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Wałbrzych
Kod pocztowy: 58-300
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 074 6655153, 6655154
Numer faxu: 074 6655155
Adres strony internetowej: www.um.walbrzych.pl
Regon: 00057959500000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
Niniejsze Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:
1) roboty ogólnobudowlane, w tym m. in.:
- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty fundamentowe,
- roboty murowe,
- wykonanie klatki schodowej i szybu windowego,
- wykonanie schodów żelbetowych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty elewacyjne,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
- roboty posadzkarskie,
- wykonanie tynków,
- wykonanie okładzin wewnętrznych,
- wykonanie malatury,
- roboty wykończeniowe,
- pozostałe roboty ogólnobudowlane.
2) roboty instalacyjne, w tym m.in.:
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- wykonanie instalacji hydrantowej,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji gazowej,
- wykonanie kotłowni gazowej powiązanej z układem solarnym,
- pozostałe roboty instalacyjne.
3) roboty elektryczne, w tym m. in:
- zasilanie WLZ,
- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
- wykonanie instalacji p. poż.,
- wykonanie oddymiania klatki schodowej,
- instalacja logiczna, komputerowa, wideodomofonowa,
- pozostałe roboty elektryczne,
- instalacje przyzywowe.
4) zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie miejsc parkingowych,
- wykonanie dojścia pieszego, drogi wewnętrznej pożarowej, placyku gospodarczego z miejscem na pojemniki z odpadkami,
- tereny zielone,
- pozostałe roboty związane z zagospodarowaniem ternu.
Szczegółowy opis robót budowlanych przedstawiony został w dokumentacji projektowej opracowanej przez: Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO Marek Masłowski pl. Orląt Lwowskich 20E, Wrocław, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.
Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego funkcję Inwestora Zastępczego:
1) Administrowanie umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót na Zadaniu.
2) Wypełnianie w zastępstwie Zamawiającego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.
3) Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń.
4) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane.
a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robot i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót,
e) wydawanie Kierownikowi budowy i/lub Kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) żądanie od Kierownika budowy i/lub Kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
5) Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego.
6) Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania.
7) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie poprzedzającym realizację budowy.
8) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy.
9) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z odbiorem Robót i przekazaniem do użytkowania.
10) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie rękojmi za wady wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót.
11) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie obsługi finansowej Zadania.
12) Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników biorących udział w realizacji Zadania, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego.
Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy, zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
716313003 (Usługi technicznego nadzoru budowlanego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 12/02/2014
Informacja na temat wadium:
Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 2000,00 zł. najpóźniej do 28.06.13 r. do godz. 10.00
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie:
Pełnienie w okresie ostatnich trzech lat, na co najmniej dwóch zadaniach, funkcji o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia - za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia uważa się usługę polegającą na pełnieniu funkcji zastępstwa inwestycyjnego lub funkcji inżyniera (lub podobnej) dla inwestycji, w zakresie której było wykonanie roboty budowlanej w budynku użyteczności publicznej i/lub budynku zamieszkania zbiorowego, o kubaturze minimum 5 000 m³, gdzie zakres obowiązków Inwestora Zastępczego obejmował rozliczenie zadania oraz nadzór nad robotami w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca musi wykazać się co najmniej 2 wykonanymi/zakończonymi usługami obejmującymi przedstawiony zakres, bądź kilkoma usługami spełniającymi powyższy warunek łącznie pod warunkiem, że były one wykonywane na budynku o kubaturze minimum 5 000 m³.
W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz dokument potwierdzający że dana usługa została należycie wykonana. - Załącznik nr 2
Do oferty należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane należycie. Dowodami takimi są:
a) Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem , na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
UWAGA: W niniejszym postępowaniu Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w §1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 226, poz.1817). Ocena spełnienia tego warunku będzie oceniana wg formuły spełnia - nie spełnia.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wymagane osoby: 1. Koordynator zadania, posiadający łącznie:
- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia budowlane dowolnej branży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);
- doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora Zadania, Kierownika Zespołu Inżyniera, Inżyniera Rezydenta itp. przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji w budynkach zamieszkania zbiorowego i/lub budynku na potrzeby opieki zdrowotnej bądź społecznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
2. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadający łącznie:
- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót konstrukcyjno - budowlanych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót.
3. Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający łącznie:
- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót.
4. Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający łącznie:
- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót.
5. Specjalista ds. rozliczeń, posiadający łącznie:
- minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze specjalisty ds. rozliczeń.
W celu udokumentowania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia osób, opisanych powyżej, Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności i/lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wcześniej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. Ponadto dla w/w osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie (inspektorzy nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia, że dana osoba posiada wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.
Ocena spełnienia tego warunku będzie oceniana wg formuły spełnia - nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. Dowód wniesienia wadium.
2. Zaparafowany projekt umowy.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: a) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, b) Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ, c) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, d) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
ftp://anonymous%40umwalbrz%2Ewebd%2Epl:email@umwalbrz.webd.pl/zzp/izdps.zip
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Wałbrzychu; Pl. Magistracki 1; 58-300 Wałbrzych; pok. Nr 27
Data składania wniosków, ofert: 28/06/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Wałbrzychu; Pl. Magistracki 1; 58-300 Wałbrzych; pok. Nr 13
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
178546 / 2014-05-27 - Inny: Spółka prawa handlowego
Średzka Woda Spółka z o.o. - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Juszczyn.
104778 / 2010-04-14 - Inny: Spółka prawa handlowego
Średzka Woda Spółka z o.o. - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno
131350 / 2013-04-04 - Inny: Administracja RzÄ…dowa Niezespolona
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem (prefabrykacją), zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem konstrukcji stalowych belek podsuwnicowych wraz z elementami konstrukcyjnymi zapewniającymi komunikacje po tych belkach.
Miejsce świadczenia usługi: Huta Pokój w Rudzie Śląskiej , budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 miejscowość Prawików, gmina Wołów ,województwo Dolnośląskie
419596 / 2010-12-27 - Podmiot prawa publicznego
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski wielobranżowy nad wykonaniem zadania Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie.
295556 / 2011-09-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
USÅUGA PEÅNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
UL. NORWIDA NR 9
119976 / 2011-05-19 - Inny: jednostka sektora finansów publicznych
Karkonoski Park Narodowy - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór budowlany nad realizacją zadań: Terenowe prace remontowe i rekultywacja zniszczonych obrzeży szlaku wykonywane w ramach projektu: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - modernizacja Ścieżki nad reglami.
104518 / 2014-03-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu
341408 / 2013-08-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi.
460082 / 2012-11-20 - Inny: Spółka prawa handlowego
Średzka Woda Spółka z o.o. - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Proszków.
199216 / 2014-06-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krośnice - Krośnice (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NA WYKONANIEM ZADANIA PN.: ROZBUDOWA ZESPOÅU SZKÓŠW BUKOWICACH - ETAP I
78656 / 2016-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miękinia - Miękinia (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
Budowa budynku zespołu szkolno - przedszkolnego z salą sportową i żłobkiem oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lutynia
265251 / 2012-12-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Oława - Oława (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w gminie Oława
32237 / 2016-03-30 - Inny: Spółka prawa handlowego
Średzka Woda Spółka z o.o. - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdawa
172890 / 2010-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kamienna Góra - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania p.n. Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody Krokus.
374772 / 2013-09-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stara Kamienica - Stara Kamienica (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociÄ…gowej
w miejscowości Wojcieszyce
280600 / 2014-08-22 - Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice.
Modernizacja wału W-1(OM) Zadanie 3
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania
33403 / 2014-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Strzegom - Strzegom (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych występujących przy zadaniu pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii Krajowej
i Wesołej w Strzegomiu
220486 / 2013-06-07 - Inny: zakład budżetowy powołany przez Gminę Lubin
Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach - Lubin 1 (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
USÅUGA SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY PRZY ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PN. BUDOWA SIECI WODOCIÄ„GOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY LUBIN
345006 / 2011-10-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Przemkowie - Przemków (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Przemkowie.
57155 / 2012-03-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jelenia Góra - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau - zespół inspektorów/Inżynier Kontraktu
275692 / 2013-07-15 - Inny: spółka prawa handlowego
Średzka Woda Spółka z o.o. - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Święte i Przedmoście.
337890 / 2010-10-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Kowarach - Kowary (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego na zadanie pn. Realizacja zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Kowary - Zadanie II
61672 / 2010-03-05 - Inny: Zakład Budżetowy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie - Borów (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Borów.