327368 / 2009-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Åšwiebodzice (Åšwiebodzice)

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
przy realizacji zadania pn
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY
-Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych, Świebodzice, Ciernie 30
- zaprojektuj i wybuduj

Opis zamówienia

. Nadzór inwestorski będzie obejmował następujące obowiązki:
4.1. Sporządzanie raportów - w okresach odpowiednio do harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zamówienia robót budowlanych - z pełnionej funkcji Inspektora w zakresie przedstawionym poniżej:
1. jakości wykonywanych prac
2. kwotowego zaawansowanie realizacji przedmiotowego zadania;
3. informacje niezależnie od prawa zapisów w dzienniku budowy w następującym zakresie:
- ilość wydanych zaleceń, nakazów;
- ilość zatrzymanych prac;
- ilość i powody wykonywania powtórnie prac;
- inne istotne sprawy, uwagi, informacje, zagrożenia w realizacji dotyczące wykonywanego zadania;
4.2.Wykonywanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z poź. zm.) w tym:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. Zapewnienia ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami (okres posiadania uprawnień minimum 2 lata) w specjalnościach:
-instalacyjnej (bez ograniczeń) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
-telekomunikacyjnej;
oraz zawarcia z nimi stosownych umów na czas od chwili protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy (przewidywany termin październik 2009 r.), do zakończenia przedmiotowej budowy i przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zakładany termin sierpień 2012 r.), oraz na przeglądy gwarancyjne i odbiór pogwarancyjny (przewidywany termin sierpień 2015 r.).
3. Zamawiający zgodnie z art. 27 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późn. Zm.) powierzy Wykonawcy Obowiązki Inspektora Koordynatora.
4. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.
4.3. Ścisła współpraca, współdziałanie z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania.
4.4. Przedstawianie pisemnej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę.
4.5. Zakres rzeczowy objęty nadzorem inwestorskim opisany jest przez:
1) SIWZ
2) Umowę BZP-ZP/342-22/09 z Wykonawcą zadania
3) Projekt budowlany będący załącznikiem Nr 6 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 327368

Data publikacji: 2009-09-22

Nazwa: Gmina Świebodzice

Ulica: ul. Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Świebodzice

Kod pocztowy: 58-160

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 6669543

Numer faxu: 074 6669509

Adres strony internetowej: www.swiebodzice.pl

Regon: 89071833700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
przy realizacji zadania pn
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY
-Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych, Świebodzice, Ciernie 30
- zaprojektuj i wybuduj

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
. Nadzór inwestorski będzie obejmował następujące obowiązki:
4.1. Sporządzanie raportów - w okresach odpowiednio do harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zamówienia robót budowlanych - z pełnionej funkcji Inspektora w zakresie przedstawionym poniżej:
1. jakości wykonywanych prac
2. kwotowego zaawansowanie realizacji przedmiotowego zadania;
3. informacje niezależnie od prawa zapisów w dzienniku budowy w następującym zakresie:
- ilość wydanych zaleceń, nakazów;
- ilość zatrzymanych prac;
- ilość i powody wykonywania powtórnie prac;
- inne istotne sprawy, uwagi, informacje, zagrożenia w realizacji dotyczące wykonywanego zadania;
4.2.Wykonywanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z poź. zm.) w tym:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. Zapewnienia ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami (okres posiadania uprawnień minimum 2 lata) w specjalnościach:
-instalacyjnej (bez ograniczeń) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
-telekomunikacyjnej;
oraz zawarcia z nimi stosownych umów na czas od chwili protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy (przewidywany termin październik 2009 r.), do zakończenia przedmiotowej budowy i przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zakładany termin sierpień 2012 r.), oraz na przeglądy gwarancyjne i odbiór pogwarancyjny (przewidywany termin sierpień 2015 r.).
3. Zamawiający zgodnie z art. 27 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późn. Zm.) powierzy Wykonawcy Obowiązki Inspektora Koordynatora.
4. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.
4.3. Ścisła współpraca, współdziałanie z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania.
4.4. Przedstawianie pisemnej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę.
4.5. Zakres rzeczowy objęty nadzorem inwestorskim opisany jest przez:
1) SIWZ
2) Umowę BZP-ZP/342-22/09 z Wykonawcą zadania
3) Projekt budowlany będący załącznikiem Nr 6 do SIWZ

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/08/2012

Informacja na temat wadium:
Wymagania dotyczące wadium

9.1Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych).
9.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
9.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Nr 28 1090 2356 0000 0006 0000 0129
9.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
9.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 58-160 Świebodzice Rynek 1 pok.20 lub dołączyć do oferty.
9.7 Złożony przez Wykonawcę dokument gwarancji w swej treści musi zawierać zapis jak niżej:
Gwarant dokona wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium jeżeli zaistnieje którykolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 p. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.8Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
9.9.Informacje dodatkowe:
1. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych - art. 46.
2. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
3. Zwrot lub utrata wadium nastąpi na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

opis_war:
6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełnienia:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki
ogólne i szczegółowe:
6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia w następującej specjalności:
- konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń
6.3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie osób, którymi będzie dysponował do wykonania zamówienia legitymujących się doświadczeniem i uprawnieniami w następujących specjalnościach:

1) specjalność instalacyjna bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

2) specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

3) specjalność telekomunikacyjna;

6.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.5. Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi pełnić osobiście funkcję Inspektora w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.


7.Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

7.1.Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji muszą być:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Złożona oferta zgodna z załączonym wzorem oferta zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ i podpisana przez Wykonawcę .

7.2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 6.2. niniejszej specyfikacji muszą być:
a) Świadectwo wymaganych uprawnień budowlanych - specjalność konstrukcyjno budowlana bez ograniczeń wydane nie później niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

b) Aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzające ich przynależność do Izby i aktualnego na dzień składania ofert. Zamawiający dopuszcza, jako dokument równoważny, złożenie nieaktualnego zaświadczenia z w/w Izby oraz dowodu dokonania opłacenia należnych składek, z którego wynika, że są one opłacone na dzień składania ofert.

c) Wykaz zrealizowanych zamówień - zał. Nr 2 do SIWZ zrealizowanych 2 zadań jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej o łącznej kwocie 5 mln złotych w tym jedno zadanie jako inspektor nadzoru inwestorskiego koordynator.

d) Dokumenty potwierdzające, że nadzór inwestorski przy realizacji wymienionych zadań został wykonany należycie, np. referencje, zaświadczenia

7.3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 6.3. niniejszej specyfikacji muszą być:

a) Wypełniony zgodnie z załączonym wzorem zał. Nr 3 - wraz z załącznikami - Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje czyli będących jego pracownikami i które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru w poszczególnych specjalnościach.

b) Wypełniony zgodnie z załączonym wzorem zał. Nr 4 - wraz z załącznikami - Wykaz osób, którymi Wykonawca będzie dysponował - podwykonawcy, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru w poszczególnych specjalnościach.

c) Osoby wymienione w wykazach zał. Nr 3 i zał. Nr 4 muszą posiadać świadectwa wymaganych uprawnień budowlanych wydane nie później niż 2 lata przed terminem składania ofert wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzające ich przynależność do Izby. Zamawiający dopuszcza, jako dokument równoważny, złożenie nieaktualnego zaświadczenia z w/w Izby oraz dowodu dokonania opłacenia należnych składek, z którego wynika, że są one opłacone na dzień składania ofert.

inf_osw:
7.4.Zbiorcze zestawienie - wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów:

l.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu
1 Formularz oferty - zał. Nr 1 do SIWZ
2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5 Świadectwo wymaganych uprawnień budowlanych specjalność konstrukcyjno budowlana wydane nie później niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
6 Zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzające przynależność do Izby i aktualnego na dzień składania ofert. Zamawiający dopuszcza, jako dokument równoważny, złożenie nieaktualnego zaświadczenia z w/w Izby oraz dowodu dokonania opłacenia należnych składek, z którego wynika, że są one opłacone na dzień składania ofert.
7 Wykaz zrealizowanych zamówień - zał. Nr 2 do SIWZ zrealizowanych 2 zadań jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej o łącznej kwocie 5 mln złotych w tym jedno zadanie jako inspektor nadzoru inwestorskiego koordynator.
8 Wypełniony zgodnie z załączonym wzorem zał. Nr 3 - wraz z załącznikami - Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje czyli będących jego pracownikami i które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru w poszczególnych specjalnościach.
9 Wypełniony zgodnie z załączonym wzorem zał. Nr 4 - wraz z załącznikami - Wykaz osób, którymi Wykonawca będzie dysponował - podwykonawcy, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru w poszczególnych specjalnościach.
10 Wymienione załączniki w wykazach zał. Nr 3 i zał. Nr 4 do SIWZ
11 Parafowany wzór umowy - zał. Nr 5 do SIWZ

1) Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.5. Wykonawca z siedzibą poza terytorium Polski

a) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2, 3, 4, tabeli składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
b) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4 tabeli składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 2,3,4, tabeli, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.swiebodzice.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
URZĄD MIEJSKI
RYNEK 1
58-160 ŚWIEBODZICE

Data składania wniosków, ofert: 02/10/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
URZĄD MIEJSKI
RYNEK 1
58-160 ŚWIEBODZICE
(sekretariat pok. Nr 10)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi