175191 / 2014-08-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (Jelenia Góra)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-04-15 pod pozycją 83223. Zobacz ogłoszenie 83223 / 2014-04-15 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 175191
Data publikacji: 2014-08-13
Nazwa: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Ulica: ul. Bankowa 18
Numer domu: 18
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod pocztowy: 58-500
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 075 6471745
Numer faxu: 075 6471745
Regon: 00032516200000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 83223
Data wydania biuletynu: 2014-04-15
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2014
Pozycja ogłoszenia: 83223
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY
AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieni publicznego obejmuje remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową parkingu - szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji technicznej.
UWAGA Roboty prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków , co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych.
Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej:
- p.n.: Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego, na którą składają się:
- Projekt budowlano wykonawczy opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
- Przedmiary robót;
zatwierdzony pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 31/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 27.02.2014 roku .
- p.n. Przebudowa parkingu przy zabytkowym budynku Sądu Rejonowego, obejmująca
- Projekt opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
- Przedmiary robót;
zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 65/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 04.04.2014 roku .
Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej.
Przedmiary robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu.
Zakres robót będących przedmiotem zamówienia w szczególności obejmuje:
Cześć I. Remont elewacji zabytkowego budynku sądu:
-zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy
-ustawienie konstrukcji rusztowań wraz z osiatkowaniem
-remont i oczyszczenie ozdobnych elementów elewacji z piaskowca
-miejscowe naprawy murów po skuciu starych tynków
-wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów
-renowacja elementów betonowych i posadzek balkonów i tarasów
-wymiana tynków na ścianach zewnętrznych
-malowanie ścian elewacji budynku
-oczyszczenie i renowację słupów ogrodzenia
-oczyszczenie i malowanie elementów stalowych i stolarki
-demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku wraz z
pomiarami
Część II. Przebudowę parkingu przy zabytkowym budynku sądu:
-obkopanie budynku i odsłonięcie ścian fundamentowych
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych
-odtworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi po wykonaniu prac
izolacyjnych wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami
-odwodnienia dróg i parkingów budowa sieci elektroenergetycznej
-oświetlenia parkingu z montażem słupów i opraw oświetlenia
-rozbiórkę istniejących nawierzchni placów, dróg i placów
-budowę nawierzchni dróg i parkingów z podbudową
-budowę murków oporowych
-założenie trawników,
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1. uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonania prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie opłat z tym związanych,
2. opracowanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu ze Starostą Powiatu Kamiennogórskiego
3. wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac,
4. prowadzenie prac w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci znajdujących się w obrębie prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych,
5. realizacja prac pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego
6. bieżące zgłaszanie i uzgadnianie z odpowiednimi służbami realizacji prac wymagających szczególnego nadzoru;
7. wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki a nie pozostawionych do dalszego zagospodarowania Zamawiającemu;
8. wykonanie robót zabezpieczających i towarzyszących (rusztowania, daszki,
ogrodzenia, oznakowanie obszaru robót);
9. opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.)
10. przygotowanie dokumentów odbiorowych;
11. udział w pracach odbiorowych i odbiorze.
12. wykonanie (przed rozpoczęciem prac) oznaczenia i zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem terenu, na którym odbywać się będą prace.
13. ciągłe i systematyczne utrzymanie czystości terenu, na którym prowadzone są prace.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami umowy oraz przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 48 miesięcy na wykonane i odebrane roboty.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób nie kolidujący z pracą sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Roboty generujące hałas i kolidujące z pracą sądu będą prowadzone poza godzinami pracy sądu (godz.15:30 -6:00) i w dni wolne od pracy (całą dobę). Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach.
4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń dla pracowników.
5. Na terenie Zamawiającego istnieje możliwość ustawienia kontenera na potrzeby budowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót, a w przypadku spowodowania zabrudzenia pomieszczeń do niezwłocznego usunięcia zabrudzeń spowodowanych pracami budowlanymi na koszt własny.
7.Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zabezpieczeń, transportem, złomowaniem i utylizacją materiałów nie nadających się do dalszego wykorzystania, a pochodzących z demontażu obciążają Wykonawcę.
8.Stosowane materiały muszą być równoważne z zamieszczonym w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót, tzn. co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. Zamawiający zwraca jednak uwagę iż zastosowanie rozwiązań innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej skutkuje koniecznością uzyskania akceptacji Zamawiającego, Projektanta.
9.Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu wykonywanych robót i jakości stosowanych materiałów i urządzeń.
10.Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.
11.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założonych w dokumentacji.
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy: CASTELLUM Sp.zo.o.
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Świdnicka 31
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-066
ID województwa: 0
Województwo / kraj: dolnośląskie
Data udzielenie zamówienia: 15/05/2014
Liczba ofert: 2
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 771280,20
Cena wybranej oferty: 869392,93
Cena minimalna: 869392,93
Cena maksymalna: 932442,48
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Kody CPV:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454520000 (Zewnętrzne czyszczenie budynków)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
452324408 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)
Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)
Podobne przetargi
45458 / 2010-02-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Kłodzko - Kłodzko (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont drogi nr 144 we wsi Piszkowice
318382 / 2011-10-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej w m. Glinka,,
5492 / 2015-01-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy Wleń - Wleń (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bełczynie - etap II
170187 / 2013-08-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Stare Bogaczowice - Stare Bogaczowice (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Budowa obiektu sportowego w Strudze
374415 / 2008-12-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Budowa parkingu na dz. nr 86/2 w Międzygórzu
189078 / 2014-06-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina i Miasto Środa Śląska - Środa Śląska (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa boisk sportowych przy Gimnazjum w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej
77177 / 2013-05-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gaworzyce - Gaworzyce (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi - ulicy Kasztanowej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem istniejącego rowu przydrożnego w km 0+000 - 0+290
182564 / 2015-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pod nazwą:
1. Przebudowa chodników w mieście Świdnica.
2. Budowa wraz z przebudowÄ… zatok parkingowych na terenie miasta Åšwidnicy
64541 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świebodzice - Świebodzice (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont elementów zagospodarowania przy basenie otwartym w Świebodzicach,
ul. Rekreacyjna
56939 / 2013-04-15 - Inny: podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Roboty budowlane - remont połaci dachowych z papy o wymiarze 20m2 w budynku Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu nad pomieszczeniami kuchni
322899 / 2011-12-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Kłodzko - Kłodzko (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Modernizacja Domu Ludowego w Jaszkowej Dolnej-II etap
181354 / 2012-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kotla - Kotla (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sobczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem
213591 / 2013-10-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Polkowice - Polkowice (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
BUDOWA ULICY PRZEMKOWSKIEJ - ROBOTY UZUPEÅNIAJÄ„CE NR 6
28100 / 2009-02-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lwówek Śląski - Lwówek Śląski (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa ulic: Słonecznej, Widokowej, Spacerowej i Pięknej wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w obr. IV miasta Lwówek Śląski
71781 / 2013-05-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rudna - Rudna (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont sieci kanalizacyjnej i studni przynależnych do oczyszczalni w Mlecznie
65173 / 2015-05-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Bolesławiec - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN
24409 / 2016-03-09 - Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim
278002 / 2014-08-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Kłodzko (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Stary Wielisław
355442 / 2009-10-12 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO I TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO W BUDYNKU WS SPZOZ W ZGORZELCU
221092 / 2013-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Legnickie Pole - Legnickie Pole (dolnośląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Budowa zaplecza sportowego w Kłębanowicach