195811 / 2013-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina ZÄ…bkowice ÅšlÄ…skie (ZÄ…bkowice ÅšlÄ…skie)

Zgodny z tonerem Q5949A Czarny (HP 49A) marki FullPrint

Cena: 105.78 PLN

Wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śląskich

Opis zamówienia

Zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nałożenie na inspektora nadzoru inwestorskiego następujących obowiązków:
a) Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa budowlanego oraz organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych w celu wprowadzania zmian projektowych w ramach pełnionego przez projektanta nadzoru autorskiego.
b) Współpracowanie z Biurem Projektów, którego projekt stanowi podstawę realizacji inwestycji, wnioskowanie do Zamawiającego o zlecanie dodatkowych projektów, projektów zamiennych, kosztorysów i kalkulacji oraz o bieżące przeszacowywanie kosztorysów,
c) Prowadzenie narad roboczych przy udziale Zamawiającego, sporządzanie protokołów, opracowywanie i analizowanie harmonogramów oraz współpraca z koordynatorem BHP na budowie - co najmniej raz na 2 tygodnie.
d) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej - sztuką budowlaną.
e) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, zastosowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, sprawdzanie i gromadzenie atestów, świadectw jakości i innych certyfikatów.
f) Sprawdzenie składanych przez generalnego wykonawcę faktur pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym w oparciu o kosztorysy ofertowe przyjęte w przetargu lub umowy zawarte przez Zamawiającego.
g) Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbiorów wszystkich robót budowlanych i specjalistycznych, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikowych,
h) Kontrolowanie terminowości wykonania robót, w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu wykonawcy generalnego, w celu dotrzymania terminów określonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji oraz bieżąca aktualizacja, bez zmiany terminu końcowego zakończenia inwestycji,
i) Opracowywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe
- nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej i przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu.
j) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym.
k) Bieżące kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i przekazanie go po odbiorze końcowym Zamawiającemu.
l) Spowodowanie naniesienia zmian w projektach wykonawczych powstałych w trakcie wykonawstwa i przekazanie.
ł) Nadzorowanie poprawności sporządzania przez generalnego wykonawcę dokumentacji powykonawczej.
m) Zawiadamianie generalnego wykonawcy o stwierdzonych wadach w wykonanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi, wynikających z umowy z generalnym wykonawcą z obowiązkiem ich usunięcia, a w przypadku nie usunięcia wad przez generalnego wykonawcę spowodowanie zastępczego usunięcia wad na koszt generalnego wykonawcy.
n) Opracowywanie opinii, dotyczących wad wykonania przedmiotu umowy uznanych za nie nadające się do usunięcia, a nie przeszkadzających w użytkowaniu oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia generalnego wykonawcy z określeniem utraty wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty.
o) Przygotowanie odbioru końcowego lub odbiorów częściowych, w szczególności:
- sprawdzenie kalkulacji, kosztów powykonawczych, obmiarów robót i faktur wykonawców,
- stwierdzenie gotowości do odbioru,
- zorganizowanie odbioru i przekazanie zadania lub jego etapów,
- dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą,
p) zagwarantowanie Zamawiającemu możliwości kontroli postępu prac na budowie w/w obiektu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych umową.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 195811

Data publikacji: 2013-09-25

Nazwa: Gmina Ząbkowice Śląskie

Ulica: ul. 1 Maja 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy: 57-200

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 74 151 881 do 885 wew. 123

Numer faxu: 74 8155445

Adres strony internetowej: www.zabkowiceslaskie.pl

Regon: 00052611000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śląskich

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nałożenie na inspektora nadzoru inwestorskiego następujących obowiązków:
a) Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa budowlanego oraz organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych w celu wprowadzania zmian projektowych w ramach pełnionego przez projektanta nadzoru autorskiego.
b) Współpracowanie z Biurem Projektów, którego projekt stanowi podstawę realizacji inwestycji, wnioskowanie do Zamawiającego o zlecanie dodatkowych projektów, projektów zamiennych, kosztorysów i kalkulacji oraz o bieżące przeszacowywanie kosztorysów,
c) Prowadzenie narad roboczych przy udziale Zamawiającego, sporządzanie protokołów, opracowywanie i analizowanie harmonogramów oraz współpraca z koordynatorem BHP na budowie - co najmniej raz na 2 tygodnie.
d) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej - sztuką budowlaną.
e) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, zastosowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, sprawdzanie i gromadzenie atestów, świadectw jakości i innych certyfikatów.
f) Sprawdzenie składanych przez generalnego wykonawcę faktur pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym w oparciu o kosztorysy ofertowe przyjęte w przetargu lub umowy zawarte przez Zamawiającego.
g) Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbiorów wszystkich robót budowlanych i specjalistycznych, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikowych,
h) Kontrolowanie terminowości wykonania robót, w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu wykonawcy generalnego, w celu dotrzymania terminów określonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji oraz bieżąca aktualizacja, bez zmiany terminu końcowego zakończenia inwestycji,
i) Opracowywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe
- nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej i przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu.
j) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym.
k) Bieżące kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i przekazanie go po odbiorze końcowym Zamawiającemu.
l) Spowodowanie naniesienia zmian w projektach wykonawczych powstałych w trakcie wykonawstwa i przekazanie.
ł) Nadzorowanie poprawności sporządzania przez generalnego wykonawcę dokumentacji powykonawczej.
m) Zawiadamianie generalnego wykonawcy o stwierdzonych wadach w wykonanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi, wynikających z umowy z generalnym wykonawcą z obowiązkiem ich usunięcia, a w przypadku nie usunięcia wad przez generalnego wykonawcę spowodowanie zastępczego usunięcia wad na koszt generalnego wykonawcy.
n) Opracowywanie opinii, dotyczących wad wykonania przedmiotu umowy uznanych za nie nadające się do usunięcia, a nie przeszkadzających w użytkowaniu oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia generalnego wykonawcy z określeniem utraty wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty.
o) Przygotowanie odbioru końcowego lub odbiorów częściowych, w szczególności:
- sprawdzenie kalkulacji, kosztów powykonawczych, obmiarów robót i faktur wykonawców,
- stwierdzenie gotowości do odbioru,
- zorganizowanie odbioru i przekazanie zadania lub jego etapów,
- dokonanie ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą,
p) zagwarantowanie Zamawiającemu możliwości kontroli postępu prac na budowie w/w obiektu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych umową.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał co najmniej jedną usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu dla co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie remontu, lub/i przebudowy, lub/i modernizacji, lub/i budowy drogi, przy czym usługa dotyczyć musi zakończonej i rozliczonej roboty budowlanej (jako wykonane roboty budowlane należy rozumieć doprowadzenie realizacji określonych robót budowlanych, co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót, stwierdzającego prawidłowe wykonanie inwestycji)
oraz załączy dowody, czy wykonane usługi zostały wykonane należycie- wg załącznika nr 3.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego , według formuły: spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. :

Inspektora nadzoru prowadzący nadzór nad kompleksową realizacją inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem jej rozliczenia, winien posiadać:
a) wykształcenie wyższe,
b) doświadczenia jako inspektor nadzoru inwestorskiego na obiekcie drogowym,
c) uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
d) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. :

Inspektora nadzoru prowadzący nadzór nad kompleksową realizacją inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem jej rozliczenia, winien posiadać:
a) wykształcenie wyższe,
b) doświadczenia jako inspektor nadzoru inwestorskiego na obiekcie drogowym,
c) uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
d) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 1;
b) Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej.
c) Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania wykonawcy.
d) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - wg załącznika nr 7;

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl

Data składania wniosków, ofert: 03/10/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich,
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter, do dnia 3 października 2013 r.
do godz. 10:00.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi