102347 / 2010-04-28 - Administracja samorządowa / Gmina Chojnów (Chojnów)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki - etap II
Opis zamówienia
Na przedmiot zamówienia składa się :
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki - etap II
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-grawitacja PVC 250 mm - 8711,5 mb.
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 211 szt. PVC 160 mm - 3057,0 mb.
3. Rurociągi tłoczne PE 75 / 4,5 mm - 151,0 mb
PE 90 / 5,4 mm - 1672,0 mb
PE 110 / 6,6 mm - 328,0 mb
PE 125 / 7,4 mm - 1683,5 mb
PE 180 / 10,7 mm - 2784,0 mb
TS 140 / 12,7 mm - 27,0 mb
TS 110 / 10,0 mm - 284,0 mb
TS 200 / 18,4 mm - 194,0 mb
PE 75 / 4,5 mm - 469,0 mb
4. Przyłącza wody do pompowni ściekowych
PE 90 / 8,2 mm - 642,0 mb
TS 90 / 3,2 mm - 18,0 mb
TS 32 / 2,9 mm - 95,0 mb
5. Pompownie ściekowe - szt. 13
6. Pompownie indywidualne - szt. 6
Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm.) i obejmuje w szczególności:
1) Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z Zamawiającym,
2) Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu. Zamawiający wymaga, aby inspektor nadzoru był codziennie na placu budowy w trakcie realizacji robót oraz dostosował czas pracy do potrzeb Wykonawcy robót,
3) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,
4) Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji,
5) Wydawanie wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego,
6) Organizowanie Roboczych narad w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego,
7) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
8) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,
9) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż,
10) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, badaniach oraz odbiorach i przekazywaniu ich do użytkowania,
11) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,
12) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę,
13) Prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.
14) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
15) Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,
16) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
17) Udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru),
18) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,
19) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,
20) Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, ( zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,
21) Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiającego,
22) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,
23) Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy,
24) Sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia placu budowy przez cały okres budowy,
25) Dokonanie końcowego rozliczenia inwestycji najpóźniej w dniu końcowego odbioru.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 102347
Data publikacji: 2010-04-28
Nazwa: Gmina Chojnów
Ulica: ul. Fabryczna 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Chojnów
Kod pocztowy: 59-225
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 076 8188504
Numer faxu: 076 8187587
Regon: 39064745200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.gmina-chojnow.pl
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki - etap II
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się :
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki - etap II
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-grawitacja PVC 250 mm - 8711,5 mb.
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 211 szt. PVC 160 mm - 3057,0 mb.
3. Rurociągi tłoczne PE 75 / 4,5 mm - 151,0 mb
PE 90 / 5,4 mm - 1672,0 mb
PE 110 / 6,6 mm - 328,0 mb
PE 125 / 7,4 mm - 1683,5 mb
PE 180 / 10,7 mm - 2784,0 mb
TS 140 / 12,7 mm - 27,0 mb
TS 110 / 10,0 mm - 284,0 mb
TS 200 / 18,4 mm - 194,0 mb
PE 75 / 4,5 mm - 469,0 mb
4. Przyłącza wody do pompowni ściekowych
PE 90 / 8,2 mm - 642,0 mb
TS 90 / 3,2 mm - 18,0 mb
TS 32 / 2,9 mm - 95,0 mb
5. Pompownie ściekowe - szt. 13
6. Pompownie indywidualne - szt. 6
Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm.) i obejmuje w szczególności:
1) Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z Zamawiającym,
2) Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu. Zamawiający wymaga, aby inspektor nadzoru był codziennie na placu budowy w trakcie realizacji robót oraz dostosował czas pracy do potrzeb Wykonawcy robót,
3) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,
4) Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji,
5) Wydawanie wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego,
6) Organizowanie Roboczych narad w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego,
7) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
8) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,
9) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż,
10) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, badaniach oraz odbiorach i przekazywaniu ich do użytkowania,
11) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,
12) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę,
13) Prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.
14) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
15) Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,
16) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
17) Udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru),
18) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,
19) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,
20) Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, ( zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,
21) Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiającego,
22) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,
23) Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy,
24) Sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia placu budowy przez cały okres budowy,
25) Dokonanie końcowego rozliczenia inwestycji najpóźniej w dniu końcowego odbioru.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2012
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia: Nie
Wiedza i doświadczenie:
wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, w tym jedna usługa musi dotyczyć zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, w której zakresie była sieć grawitacyjna, sieć tłoczna oraz pompownie.
Potencjał techniczny: Nie
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do sprawowania funkcji inspektora nadzoru, tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -
minimalny staż pracy od chwili uzyskania uprawnień 5 lat;
Sytuacja ekonomiczna: Nie
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że:
a) cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania siwz,
b) wykonawca zapoznał się z zakresem zamówienia, dokonał wizji lokalnej terenów
objętych zamówieniem oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje w celu
przygotowania i złożenia oferty z należytą starannością - załącznik nr 6 do siwz.
2) Zaakceptowany i uzupełniony wzór umowy załącznik nr 7 do siwz.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zmiana postanowień umowy:
1) Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.
2) Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących:
a) terminu
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie
w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy.
Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających
wykonywanie robot ( fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy
i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru),
- konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń
w rozwiązaniach projektowych,
- ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej
przeszkody,
- realizacji robot dodatkowych, robot zamiennych lub zaniechania części robot.
W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne,
z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.
b) zakresu i wartości umowy
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane.
Wprowadzenie robot zamiennych jest możliwe jeśli:
- jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
- stało się konieczne na skutek ujawnienia się przeszkod lub błędow w
dokumentacji projektowej,
- pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od
przyjętych w dokumentacji projektowej,
- dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu
i niedostępnych w momencie zawarcia umowy.
Wprowadzenie robot zaniechanych jest możliwe jeśli:
- są one następstwem zleconych robot dodatkowych,
- konieczność rezygnacji z tych robot jest niezbędna dla prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy,
- zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robot nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
c) zmian osób reprezentujących strony umowy
W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gmina-chojnow.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, pokój Nr 208
Data składania wniosków, ofert: 06/05/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, pokój Nr 103 (sekretariat)
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe: Nie
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
16778 / 2014-01-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bogatynia - Bogatynia (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni.
251860 / 2013-06-28 - Inny: żaden z podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy P.z.p. Zobowiązanie ze względu na dofin.
INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
UsÅ‚uga: peÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjÄ… pn. ROZWÓJ ÅšWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSÅOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ w Åšwidnicy przy ul. Towarowej, Nr referencyjny nadany sprawie przez ZamawiajÄ…cego DI/01/NI/SPP-etapII/2013.
85343 / 2010-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Bolesławiec - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
NADZÓR INWESTORSKI (INŻYNIER KONTRAKTU) przy realizacji Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego:
MODERNIZACJA ZAPLECZY W STREFIE ZABUDOWY STAROMIEJSKIEJ.
9894 / 2010-01-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jelenia Góra - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nowoczesna infrastruktura edukacyjna Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze - Inżynier Kontraktu
173508 / 2012-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Węgliniec - Węgliniec (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Renowacja części wspólnych wielorozinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj.
398196 / 2014-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja z remontem pokrycia dachu i robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk przy Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu
137300 / 2010-05-20 - Uczelnia publiczna
Politechnika Wrocławska - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji Politechniki Wrocławskiej pn: Centrum Edukacyjno-Technologiczne realizowane w ramach projektu pn. Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne Technopolis we Wrocławiu - zlokalizowane przy ul. Długiej 61 w zakresie określonym prawem autorskim i umową, przez poszczególnych autorów opracowań wszystkich branż.
386580 / 2012-10-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - SP ZOZ - Janowice Wielkie (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn. Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów.
Część II: Kontynuacja dostosowanie sal chorych i łazienek na oddziałach neurologicznym i kardiologicznym do wymogów NFZ oraz przystosowanie pomieszczeń rehabilitacyjnych na tych oddziałach z Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji przy ul. Świerczewskiego 12 w Janowicach Wielkich
287718 / 2011-09-14 - Inny: jednostka sektora finansów publicznych
Karkonoski Park Narodowy - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór budowlany nad realizacjÄ… zadania : PrzeciwdziaÅ‚anie i usuwanie skutków klÄ™sk żywioÅ‚owych- usuwanie szkód na wysokogórskim szlaku turystycznym - szlak żółty, prowadzÄ…cym do schroniska Pod Åabskim Szczytem.
380522 / 2014-11-20 - Inny: Jednostka skarbu państwa nieposiadająca osobowości prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor - Jawor (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbiórki i zabezpieczenia obiektów powojskowych w Nadleśnictwie Jawor
100759 / 2014-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ząbkowice Śląskie - Ząbkowice Śląskie (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wykonanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę
do wsi Sulisławice w ramach inwestycji pn.:Wodociągowanie wsi Sulisławice
338606 / 2013-08-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu Szkoła od nowa w zakresie modernizacji budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu
63442 / 2010-03-08 - Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
106231 / 2012-05-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Powołanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na II zadaniach
155506 / 2014-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, Kierownika budowy oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia- kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.
87431 / 2013-05-23 - Inny: jednostka państwowa nie posiadająca osobowośći prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Międzylesie - Międzylesie (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadao w ramach projektu Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie
198247 / 2013-09-27 - Inny: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
BZP.3810.64.2013.JKO
322219 / 2011-12-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy - Jelenia Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
USÅUGA PEÅNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SÄ„DU REJONOWEGO W JELENIEJ GÓRZE UL. NORWIDA NR 9
177692 / 2011-06-29 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Żmigród
Nadleśnictwo Żmigród - Żmigród (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PeÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych zwiÄ…zanych z przebudowÄ… dojazdu pożarowego nr 31 w NadleÅ›nictwie Å»migród - LeÅ›nictwo Koniowo oraz dojazdu pożarowego nr 21 w NadleÅ›nictwie Å»migród-LeÅ›nictwo ÅÄ…ki, LeÅ›nictwo Gruszeczka
194748 / 2011-07-12 - Uczelnia publiczna
Politechnika Wrocławska - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2, zlokalizowanego przy ul. M. Smoluchowskiego 25 we Wrocławiu.
46657 / 2010-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Dzierżoniów - Dzierżoniów (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu Modernizacja ul. Brzegowej w Dzierżoniowie integracyjnej z drogą wojewódzką nr 383 w ramach Priorytetu nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport). Działania nr 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
77789 / 2010-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Góra - Góra (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Modernizacja oświetlenia w m. Góra, wchodzącego w zakres projektu p.n.
,, Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II,,.
2958 / 2014-01-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wałbrzych - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu