193649 / 2010-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa / ZarzÄ…d Gospodarki Mieszkaniowej (Legnica)

Zgodny z tonerem 593-10258 Czarny marki Cartridge Web

Cena: 81.18 PLN

Nadzór w imieniu inwestora realizacji inwestycji w ramach projektu Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ w ramach projektu Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych nr umowy o dofinansowanie UDA-RPDS.09.01.00-02-151/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działania nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, są usługi polegające na nadzorowaniu zgodnie z Prawem Budowlanym w imieniu inwestora realizacji w/w inwestycji obejmujące m.in.:
1) nadzór inwestorski w branży sanitarnej (sieci wod.-kan. i przyłączy)
2) nadzór inwestorski w branży elektrycznej i elektroenergetycznej (linie niskiego napięcia oraz oświetlenie drogowe)
3) nadzór inwestorski w branży drogowej (wykonanie nawierzchni dróg i chodników oraz wykonanie nowych nawierzchni),
4) nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej (obiekty).

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1) reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji dotyczącej inwestycji w tym projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji.
2) nadzorowanie prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, elektroenergetycznych i innych, których wykonanie określa dokumentacja projektowo - wykonawcza.
3) sprawdzanie poprawności kosztorysów sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz kontrolowanie przedstawianych faktur w terminach wynikających z umów zawartych między wykonawcą, a zamawiającym.
4) współpracę z zamawiającym w okresie realizacji robót.
5) kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacja techniczną i dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;.
6) kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.
7) rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
8) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do zamawiającego o ich wykonanie.
9) kontrolowanie jakości oraz określania wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki.
10) sprawdzanie wykonania i dokonywanie odbioru robót zanikowych (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.).
11) uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń.
12) kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym.
13) potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu.
14) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.
15) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek.
16) dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.
17) dojazd i pobyt na placu budowy w razie konieczności oraz potrzeby np w przypadku odbioru robót zanikowych.
18) informowanie zleceniodawcy na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w terminowej realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robót.
19) informowanie zleceniodawcy o terminach odbioru robót zanikowych niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót.

Roboty budowlane będą wykonywane w okresie 2010- 2012. Szacunkowa wartość tych robót wynosi 3 495 300zł brutto, przy czym zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlanych:
1) 8.8% tej wartości w roku 2010,
2) 27,5% tej wartości w roku 2011,
3) pozostała część w roku 2012.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 193649

Data publikacji: 2010-07-20

Nazwa: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Ulica: ul. Zielona 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Legnica

Kod pocztowy: 59-220

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 076 7238213

Numer faxu: 076 7238206

Adres strony internetowej: www.zgm.legnica.pl

Regon: 00126266000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór w imieniu inwestora realizacji inwestycji w ramach projektu Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ w ramach projektu Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych nr umowy o dofinansowanie UDA-RPDS.09.01.00-02-151/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działania nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, są usługi polegające na nadzorowaniu zgodnie z Prawem Budowlanym w imieniu inwestora realizacji w/w inwestycji obejmujące m.in.:
1) nadzór inwestorski w branży sanitarnej (sieci wod.-kan. i przyłączy)
2) nadzór inwestorski w branży elektrycznej i elektroenergetycznej (linie niskiego napięcia oraz oświetlenie drogowe)
3) nadzór inwestorski w branży drogowej (wykonanie nawierzchni dróg i chodników oraz wykonanie nowych nawierzchni),
4) nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej (obiekty).

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1) reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji dotyczącej inwestycji w tym projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji.
2) nadzorowanie prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, elektroenergetycznych i innych, których wykonanie określa dokumentacja projektowo - wykonawcza.
3) sprawdzanie poprawności kosztorysów sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz kontrolowanie przedstawianych faktur w terminach wynikających z umów zawartych między wykonawcą, a zamawiającym.
4) współpracę z zamawiającym w okresie realizacji robót.
5) kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacja techniczną i dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;.
6) kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.
7) rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
8) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do zamawiającego o ich wykonanie.
9) kontrolowanie jakości oraz określania wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki.
10) sprawdzanie wykonania i dokonywanie odbioru robót zanikowych (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.).
11) uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń.
12) kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym.
13) potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu.
14) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.
15) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek.
16) dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.
17) dojazd i pobyt na placu budowy w razie konieczności oraz potrzeby np w przypadku odbioru robót zanikowych.
18) informowanie zleceniodawcy na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w terminowej realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robót.
19) informowanie zleceniodawcy o terminach odbioru robót zanikowych niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót.

Roboty budowlane będą wykonywane w okresie 2010- 2012. Szacunkowa wartość tych robót wynosi 3 495 300zł brutto, przy czym zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlanych:
1) 8.8% tej wartości w roku 2010,
2) 27,5% tej wartości w roku 2011,
3) pozostała część w roku 2012.

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715210006 (Usługi nadzorowania placu budowy)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2012

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują nadzór zamówienia w odpowiedniej branży w terenie miejskim w imieniu inwestora o wartości min. po 50 000 zł w każdej z branż - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 4 do specyfikacji oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej, w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoby te powinny należeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji

Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem postępowania na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł - ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania ubezpieczenia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
W przypadku spółki z o.o. do oferty należy dołączyć odpis uchwały podjętej stosownie do brzmienia art. 230 k.s.h. lub odpis umowy spółki jeżeli z jej brzmienia wynika, że podjęcie takiej uchwały nie było konieczne - w przypadku gdy cena ofertowa przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót budowlanych (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi wykonawca tych robót nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
b) ograniczenia zakresu robót budowlanych wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,
c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
d) zmiana finansowania robót budowlanych w poszczególnych latach związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,
e) wykonawca robót budowlanych przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,
f) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
g) jeżeli w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, nastąpi przerwanie tych robót.
2) zmiana zakresu robót:
a) ograniczenia zakresu robót budowlanych wynikająca z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,
b) zmiana finansowania robót budowlanych w poszczególnych latach związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,
3) inne:
a) zmiana harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym z uwzględnieniem zapisów j/w,
b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych.
4) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,
5) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron.
2. Warunkiem zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zgm.legnica.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Dział Techniczny, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, pok. nr 306

Data składania wniosków, ofert: 10/08/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Kancelaria zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Zielona 5, pok. nr 3

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach projektu Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych nr umowy o dofinansowanie UDA-RPDS.09.01.00-02-151/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działania nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi