15841 / 2015-02-05 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina OÅ‚awa (OÅ‚awa)

Oryginalny toner CF540A (HP 203A) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 301.35 PLN

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych w ramach projektu Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice
w Gminie Oława

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych w ramach projektu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława, dla kontraktów: I - Skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice. II - Skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
Nazwa zadania: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława- zadanie 2.
W/w zadanie inwestycyjne, nad którym sprawowany będzie nadzór realizowane będzie z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży:
- sanitarnej,
- drogowej,
- elektrycznej.

2. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.
- Zadanie 2 - Kontrakt I: Skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice.
Łączna długość przewidzianej do wykonania kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjno-ciśnieniowy wraz z kanałami bocznymi do granicy działek) zgodnie z przedmiarem robót wynosi 6.082,00mb oraz przepompowni lokalnych - 4 kpl oraz 2 kpl przepompowni tranzytowych.
Zakres nadzorowanych robót zgodny z przetargiem nr RG.271.22.2014.ZP na stronie internetowej gminy Oława, pod nazwą: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem realizacji Projektu termin wykonania robót został określony na dzień 30.09.2015 r.
Szacowana wartość kontraktu nadzorowanych robót zgodnie z wyłonioną ofertą wykonawcy robót budowlanych wynosi 4.505.115,91 zł brutto.

Zadanie 2 - Kontrakt II: Skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
Łączna długość przewidzianej do wykonania kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjno-ciśnieniowy wraz z kanałami bocznymi do granicy działek) zgodnie z przedmiarem robót wynosi 7.143,00mb oraz przepompowni lokalnych - 3 kpl oraz 3 kpl przepompowni tranzytowych.
Zakres nadzorowanych robót zgodny z przetargiem nr RG.271.23.2014.ZP na stronie internetowej gminy Oława, pod nazwą: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem realizacji Projektu termin wykonania robót został określony na dzień 30.09.2015 r.
Szacowana wartość kontraktu nadzorowanych robót zgodnie z wyłonioną ofertą wykonawcy robót budowlanych wynosi 5.217.207,36 zł brutto.

Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają:
1. Decyzje o pozwoleniu na budowę.
2. Projekty budowlane i wykonawcze.
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
4. Przedmiary robót.

3. Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.

4. Materiały wyjściowe do wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wybrany Inspektor otrzymuje od Zamawiającego po podpisaniu umowy następujące materiały:
- 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej,
- kserokopie decyzji pozwolenia na budowę j.w.,
- kserokopię umowy zawartej z Wykonawcą robót wraz z ofertą Wykonawcy robót,
- inne posiadane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

5. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w pkt. 1 przedmiotu zamówienia, w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.
2) Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
3) Rozliczenie budowy z Wykonawcą robót.
4) Rozliczenie budowy z Zamawiającym.
5) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętym w umowie z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji.
6) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy rozliczeń oraz weryfikowanie tych rozliczeń.
7) Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.
8) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców.
9) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.
10) Monitorowanie, sprawdzanie oraz występowanie do Zamawiającego z wnioskiem dotyczącym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych.
11) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w projekt.
12) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień.
13) Zawieszenie robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
14) Bieżące konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjętych rozwiązań w projekcie oraz rozwiązań alternatywnych.
15) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.
16) Inspektor zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o realizacji robót, a w cyklach miesięcznych złożenia dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy/odcinki robót) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji.
17) Branie udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.
18) Inspektor i Zamawiający zobowiązują się do bezzwłocznego, tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego.
19) Inspektor zobowiązany jest do bieżącej kontroli realizacji robót na terenie budowy w całym okresie realizacji robót, co najmniej 2 razy w tygodniu (wyłączone przerwy w realizacji robót) oraz ponadto w każdym innym terminie, jeżeli będzie to wymagane i niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
20) Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru.
21) Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
22) Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.
23) Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru.
24) Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
25) Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.
26) Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
27) Udział w czynnościach odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi i odbiorów po upływie okresu rękojmi.


6. Zaleca się aby Inspektor zapoznał się z dokumentacją projektową, z terenem realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
7. Szczególne warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego:
Inspektor udzieli 60 - miesięcznej rękojmi na wykonane obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 15841

Data publikacji: 2015-02-05

Nazwa: Gmina Oława

Ulica: pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28

Numer domu: 28

Miejscowość: Oława

Kod pocztowy: 55-200

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 71 3133044

Numer faxu: 71 3130199

Adres strony internetowej: www.bip.gminaolawa.pl

Regon: 93193486800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych w ramach projektu Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice
w Gminie Oława

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych w ramach projektu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława, dla kontraktów: I - Skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice. II - Skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
Nazwa zadania: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława- zadanie 2.
W/w zadanie inwestycyjne, nad którym sprawowany będzie nadzór realizowane będzie z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży:
- sanitarnej,
- drogowej,
- elektrycznej.

2. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.
- Zadanie 2 - Kontrakt I: Skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice.
Łączna długość przewidzianej do wykonania kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjno-ciśnieniowy wraz z kanałami bocznymi do granicy działek) zgodnie z przedmiarem robót wynosi 6.082,00mb oraz przepompowni lokalnych - 4 kpl oraz 2 kpl przepompowni tranzytowych.
Zakres nadzorowanych robót zgodny z przetargiem nr RG.271.22.2014.ZP na stronie internetowej gminy Oława, pod nazwą: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem realizacji Projektu termin wykonania robót został określony na dzień 30.09.2015 r.
Szacowana wartość kontraktu nadzorowanych robót zgodnie z wyłonioną ofertą wykonawcy robót budowlanych wynosi 4.505.115,91 zł brutto.

Zadanie 2 - Kontrakt II: Skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
Łączna długość przewidzianej do wykonania kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjno-ciśnieniowy wraz z kanałami bocznymi do granicy działek) zgodnie z przedmiarem robót wynosi 7.143,00mb oraz przepompowni lokalnych - 3 kpl oraz 3 kpl przepompowni tranzytowych.
Zakres nadzorowanych robót zgodny z przetargiem nr RG.271.23.2014.ZP na stronie internetowej gminy Oława, pod nazwą: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem realizacji Projektu termin wykonania robót został określony na dzień 30.09.2015 r.
Szacowana wartość kontraktu nadzorowanych robót zgodnie z wyłonioną ofertą wykonawcy robót budowlanych wynosi 5.217.207,36 zł brutto.

Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają:
1. Decyzje o pozwoleniu na budowę.
2. Projekty budowlane i wykonawcze.
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
4. Przedmiary robót.

3. Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.

4. Materiały wyjściowe do wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wybrany Inspektor otrzymuje od Zamawiającego po podpisaniu umowy następujące materiały:
- 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej,
- kserokopie decyzji pozwolenia na budowę j.w.,
- kserokopię umowy zawartej z Wykonawcą robót wraz z ofertą Wykonawcy robót,
- inne posiadane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

5. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w pkt. 1 przedmiotu zamówienia, w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.
2) Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
3) Rozliczenie budowy z Wykonawcą robót.
4) Rozliczenie budowy z Zamawiającym.
5) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętym w umowie z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji.
6) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy rozliczeń oraz weryfikowanie tych rozliczeń.
7) Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.
8) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców.
9) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.
10) Monitorowanie, sprawdzanie oraz występowanie do Zamawiającego z wnioskiem dotyczącym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych.
11) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w projekt.
12) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień.
13) Zawieszenie robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
14) Bieżące konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjętych rozwiązań w projekcie oraz rozwiązań alternatywnych.
15) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.
16) Inspektor zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o realizacji robót, a w cyklach miesięcznych złożenia dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy/odcinki robót) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji.
17) Branie udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.
18) Inspektor i Zamawiający zobowiązują się do bezzwłocznego, tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego.
19) Inspektor zobowiązany jest do bieżącej kontroli realizacji robót na terenie budowy w całym okresie realizacji robót, co najmniej 2 razy w tygodniu (wyłączone przerwy w realizacji robót) oraz ponadto w każdym innym terminie, jeżeli będzie to wymagane i niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
20) Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru.
21) Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
22) Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.
23) Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru.
24) Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
25) Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.
26) Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
27) Udział w czynnościach odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi i odbiorów po upływie okresu rękojmi.


6. Zaleca się aby Inspektor zapoznał się z dokumentacją projektową, z terenem realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
7. Szczególne warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego:
Inspektor udzieli 60 - miesięcznej rękojmi na wykonane obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Czas: D

Data zakończenia: 30/10/2015

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.

Wiedza i doświadczenie:
tj.: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem był nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji obejmującej budowę, modernizację, rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości co najmniej 4000 m.

Potencjał techniczny: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
tj. Wykonawcy ubiegający się udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać się dysponowaniem następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości co najmniej 1000m

2) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadający następujące kwalifikacje:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej- posiadający następujące kwalifikacje:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo Budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Ustaw z 2008r. Nr 63 poz. 394 z późniejszymi zmianami).

Sytuacja ekonomiczna: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - Pełnomocnictwo.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Dowodami, o których mowa przy wykazie usług, są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
5. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 4.

6. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem pkt 14.1.4 SIWZ tj. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem).
3) W zakresie warunków określonych w pkt III.3) ogłoszenia, wymagania te mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
4) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.
5) W przypadku dokumentów składanych celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumentów o których mowa art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, które w niniejszym postępowaniu wymagane są odpowiednio w pkt III.4.2) oraz w pkt III.4.4), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do ich złożenia.
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedłożyć umowę konsorcjum w formie cywilno - prawnego porozumienia.
8) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiana istotnych postanowień Umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadkach i na warunkach określonych poniżej:
1) wystąpienia uzasadnionej konieczności zmiany terminu wskazanego w Umowie, spowodowanej zmianą terminu realizacji Projektu pn Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Stanowice w Gminie Oława, okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania Umowy na dofinansowanie,
2) w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych Funduszu Spójności, których wprowadzenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z treści których wynika konieczność lub zasadność ujęcia ich w umowie,
3) w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące Projekt pn Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Stanowice w Gminie Oława
4) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie,
5) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy,
6) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
1) zmiana danych teleadresowych,
2)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane za zgodą stron wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2: Termin płatności

Znaczenie kryterium 2: 2

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.gminaolawa.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, pok. nr 21

Data składania wniosków, ofert: 13/02/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, pok. nr 8 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi