47074 / 2015-03-04 - Administracja samorządowa / Gmina Twardogóra (Twardogóra)

Nadzór inwestorski oraz nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Nadzór inwestorski oraz nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zakresy:

Zakres I - nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz ETAP I i ETAP II oraz w miejscowości Grabowno Wlk. ETAP I i ETAP II

Zakres II - nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz ETAP I i ETAP II oraz w miejscowości Grabowno Wlk. ETAP I i ETAP II

Ustalona przez Zamawiającego wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwoty 30 000 euro

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 47074

Data publikacji: 2015-03-04

Nazwa: Gmina Twardogóra

Ulica: ul. Ratuszowa 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Twardogóra

Kod pocztowy: 56-416

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 071 3158251

Numer faxu: 071 3158142

Adres strony internetowej: www.twardogora.pl

Regon: 93193482200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski oraz nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Nadzór inwestorski oraz nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zakresy:

Zakres I - nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz ETAP I i ETAP II oraz w miejscowości Grabowno Wlk. ETAP I i ETAP II

Zakres II - nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz ETAP I i ETAP II oraz w miejscowości Grabowno Wlk. ETAP I i ETAP II

Ustalona przez Zamawiającego wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwoty 30 000 euro

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2015

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
a) Dla ZAKRESU I
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowania budową w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowania budową w zakresie budowy dróg

b) Dla ZAKRESU II - osoba posiadająca wykształcenie w zakresie archeologii wraz z wymaganą 12-to miesięczną praktyką terenową oraz posiadającego doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru i badań archeologicznych przy budowie infrastruktury liniowej o długości min. 2 km

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta oddzielnie dla każdego z dwóch zakresów zgodnie z załączonym Projektem umowy stanowiącym Część 2 niniejszej SIWZ.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany. Warunki takich zmian określono następująco:
1 Zmiana terminu realizacji umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany:
a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
b) Zmiany spowodowane nadzwyczajnymi warunkami tj. niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;
c) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy i zamawiającego.
d) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
e) wystąpienia konieczności robót dodatkowych których realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia,
f) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
g) z powodu zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
2. Zmiany określone w punkcie 1 nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Okoliczności wymienione w punkcie 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Powyższe zmiany zostaną dokonane w taki sposób, aby dodatkowy czas był uzasadniony okresem trwania przeszkody. W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzonych zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.twardogora.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14 pok. nr 23, 56-416 Twardogóra

Data składania wniosków, ofert: 19/03/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14 pok. nr 10, 56-416 Twardogóra

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie, w tym również nadzory współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków finansowych PROGRAMU OPERACYJNGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, Priorytet: I oś - Gospodarka wodno - ściekowa, Działanie: 1. 1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Zakres I - nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz ETAP I i ETAP II oraz w miejscowości Grabowno Wlk. ETAP I i ETAP II

Opis:
W ramach ZAKRESU I niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego, a w szczególności:
Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji.
Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień.
Nadzorowanie prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, drogowych i innych, których wykonanie określa dokumentacja projektowo - wykonawcza.
Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między wykonawcą, a zamawiającym.
Współpracę z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót.
Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.
Kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.
Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do zamawiającego o ich wykonanie.
Kontrolowanie jakości oraz określania wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki.
Sprawdzanie wykonania robót zanikowych.
Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń.
Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym.
Potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu.
Uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.
Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek.
Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.
Dojazd i pobyt na placu budowy minimum trzy razy tygodniowo w dni robocze lub częściej jeśli zajdzie taka potrzeba, a w okresie rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy lub częściej jeśli zajdzie taka potrzeba - każda wizyta w trakcie procesu budowlanego winna być odnotowana w dzienniku budowy.
Informowanie zleceniodawcy na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robót.
Informowanie zleceniodawcy o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na zleceniobiorcy (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót.

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2015

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Zakres II - nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz ETAP I i ETAP II oraz w miejscowości Grabowno Wlk. ETAP I i ETAP II

Opis:
W ramach ZAKRESU II niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie nadzór archeologiczny i prowadzenie badań archeologicznych w obrębie inwestycji j.w. zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.03. Nr 162.poz.1568 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz.U.04. Nr 150. poz. 1579) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, a w szczególności:
Zawiadomienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych w terminie 7 dni roboczych,
Zawiadomienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odstąpieniu od prowadzenia prac inwestycyjnych w terminie 7 dni roboczych od powzięcia informacji o odstąpieniu,
Niezwłoczne zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych,
Dokonanie szczegółowego rozpoznania terenowego,
Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań,
Prowadzenie dokumentacji przebiegu badań oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań,
Prowadzenie doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich przekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do 3 lat od zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań,
Prowadzenie inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań,
Sporządzenie sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badań oraz wydruku z bazy danych eARCHEO z koniecznymi uzupełnieniami i przekazanie tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 tygodni od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań,
Opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań i przekazanie go Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań,
Opracowanie wyników wskazanych w pozwoleniu badań i przekazanie go Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia tych badań wraz ze wskazaniem, gdzie będą opublikowane te wyniki,
Uporządkowanie terenu po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań,
Zawiadomienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem tych czynności,
Powiadamianie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odbiorach częściowych i końcowym wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badań,
Prowadzenie dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych,
Dokonanie aktualizacji istniejącej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryć zabytków archeologicznych sporządzenie karty stanowiska i przekazanie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 1012 roku.
Usługa nadzoru archeologicznego rozpoczyna się na etapie składania niezbędnych dokumentów do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na prowadzenie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wykonywanych przez siebie czynności w ramach nadzoru i badań archeologicznych oraz przekazywania w niezbędnym zakresie dokumentacji Zamawiającemu. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Kody CPV: 752000009

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2015

Kod kryterium cenowe: A

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi