60165 / 2010-03-18 - Administracja samorządowa / Gmina Jaktorów (Jaktorów)

Oryginalny tusz LC-223BK Czarny marki Brother

Cena: 88.56 PLN

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów

Opis zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów
1. Zakres planowanych robót objętych usługą nadzoru inwestorskiego określonych jako przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy, Działania 3.1Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego w gminie Jaktorów dla zwiększenia dostępności terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne, edukacyjne i społeczne, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, etap I Zamówienie będzie wykonywane na terenie miejscowości Międzyborów i Bieganów w gminie Jaktorów i obejmuje ulice w Międzyborowie od drogi wojewódzkiej nr 719: Armii Krajowej, Staszica, Kopernika, Orzeszkowej, Heweliusza oraz drogi w Bieganowie na odcinku od ulicy Heweliusza w Międzyborowie do Cmentarza w Bieganowie. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi, korektę niwelety osi jezdni ze wzmocnieniem konstrukcji, budowę chodnika oraz zatok postojowych, parkingu i odwodnienia. Planowana długość drogi do przebudowy wynosi 2,46 km, szerokość jezdni wynosi 5,5 m, szerokość chodnika jest zmienna od 1,5 m do 2 m. Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi tłuczniem, wykonanie wierzchniej warstwy z betonu asfaltowego spełniającego wymogi katalogowej konstrukcji KR-3. Nawierzchnia drogi ujęta zostanie w krawężniki betonowe wyniesione koloru szarego. Chodniki utwardzone kostką brukową betonową. Zewnętrzna krawędź chodnika zakończona obrzeżem betonowym szarym. Zjazdy indywidualne o wymiarach dopasowanych do istniejących bram wjazdowych z kostki betonowej. Ponadto wykonanie z kostki brukowej dwóch zatok postojowych na 20 samochodów osobowych każda, oraz jednej zatoki postojowej na 16 samochodów osobowych oraz parkingu na 47 samochodów osobowych. Pozostała część terenu pasa drogowego zostanie zagospodarowana w formie zieleńca. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych drogi poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych do systemu rowów chłonno-odparowujących, połączonych ze sobą za pomocą przepustów pod zjazdami. Wykonanie oznakowania pionowego. Na wyżej opisany zakres robót Zamawiający posiada aktualną Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót składająca się z następujących dokumentów:
Zakres projektu: Przebudowa ulic w Międzyborowie: Armii Krajowej, Staszica, Kopernika, Orzeszkowej, Heweliusza oraz drogi w Bieganowie na odcinku od ulicy Heweliusza w Międzyborowie do Cmentarza w Bieganowie

1. Projekt budowlany
2. Projekty wykonawcze
3. Przedmiary robót.
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5. Szczegółowe specyfikacje techniczne.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową tj. ze Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzania zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-wykonawczymi, normami i przepisami bhp,
3) współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej,
4) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,
5) podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy,
6) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).
7) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy i dokumentacją projektową,
8) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu,
9) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach przekazania placu budowy,
10) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
11) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
12 kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
13) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót ,
14) uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji,
15) wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
16) przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, kosztorysów powykonawczych,
17) uczestniczenia w procedurze oddania przedmiotu umowy do użytkowania (do momentu uzyskania stosownego dokumentu pozwalającego na użytkowanie),
18) sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót,
19) sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,
20) składania sprawozdań miesięcznych z postępu robót. W sprawozdaniu należy przedstawić:
a) szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy.
b) analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
c) informację o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót). 21) Niezależnie od składania sprawozdań Nadzór Inwestorski będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac.
22) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego - Inwestora w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego za pośrednictwem telefonu, faksu,
23) każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 60165

Data publikacji: 2010-03-18

Nazwa: Gmina Jaktorów

Ulica: ul. Warszawska 33

Numer domu: 33

Miejscowość: Jaktorów

Kod pocztowy: 96-313

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 046 8564026, 8564069

Numer faxu: (046) 855 21 88

Adres strony internetowej: www.jaktorow.pl

Regon: 75014825900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów
1. Zakres planowanych robót objętych usługą nadzoru inwestorskiego określonych jako przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy, Działania 3.1Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego w gminie Jaktorów dla zwiększenia dostępności terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne, edukacyjne i społeczne, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, etap I Zamówienie będzie wykonywane na terenie miejscowości Międzyborów i Bieganów w gminie Jaktorów i obejmuje ulice w Międzyborowie od drogi wojewódzkiej nr 719: Armii Krajowej, Staszica, Kopernika, Orzeszkowej, Heweliusza oraz drogi w Bieganowie na odcinku od ulicy Heweliusza w Międzyborowie do Cmentarza w Bieganowie. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi, korektę niwelety osi jezdni ze wzmocnieniem konstrukcji, budowę chodnika oraz zatok postojowych, parkingu i odwodnienia. Planowana długość drogi do przebudowy wynosi 2,46 km, szerokość jezdni wynosi 5,5 m, szerokość chodnika jest zmienna od 1,5 m do 2 m. Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi tłuczniem, wykonanie wierzchniej warstwy z betonu asfaltowego spełniającego wymogi katalogowej konstrukcji KR-3. Nawierzchnia drogi ujęta zostanie w krawężniki betonowe wyniesione koloru szarego. Chodniki utwardzone kostką brukową betonową. Zewnętrzna krawędź chodnika zakończona obrzeżem betonowym szarym. Zjazdy indywidualne o wymiarach dopasowanych do istniejących bram wjazdowych z kostki betonowej. Ponadto wykonanie z kostki brukowej dwóch zatok postojowych na 20 samochodów osobowych każda, oraz jednej zatoki postojowej na 16 samochodów osobowych oraz parkingu na 47 samochodów osobowych. Pozostała część terenu pasa drogowego zostanie zagospodarowana w formie zieleńca. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych drogi poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych do systemu rowów chłonno-odparowujących, połączonych ze sobą za pomocą przepustów pod zjazdami. Wykonanie oznakowania pionowego. Na wyżej opisany zakres robót Zamawiający posiada aktualną Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót składająca się z następujących dokumentów:
Zakres projektu: Przebudowa ulic w Międzyborowie: Armii Krajowej, Staszica, Kopernika, Orzeszkowej, Heweliusza oraz drogi w Bieganowie na odcinku od ulicy Heweliusza w Międzyborowie do Cmentarza w Bieganowie

1. Projekt budowlany
2. Projekty wykonawcze
3. Przedmiary robót.
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5. Szczegółowe specyfikacje techniczne.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową tj. ze Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzania zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-wykonawczymi, normami i przepisami bhp,
3) współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej,
4) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,
5) podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy,
6) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).
7) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy i dokumentacją projektową,
8) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu,
9) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach przekazania placu budowy,
10) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
11) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
12 kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
13) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót ,
14) uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji,
15) wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
16) przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, kosztorysów powykonawczych,
17) uczestniczenia w procedurze oddania przedmiotu umowy do użytkowania (do momentu uzyskania stosownego dokumentu pozwalającego na użytkowanie),
18) sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót,
19) sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,
20) składania sprawozdań miesięcznych z postępu robót. W sprawozdaniu należy przedstawić:
a) szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy.
b) analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
c) informację o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót). 21) Niezależnie od składania sprawozdań Nadzór Inwestorski będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac.
22) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego - Inwestora w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego za pośrednictwem telefonu, faksu,
23) każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej Ustawy.

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2010

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji drogowej polegającej na przebudowie lub budowie dróg o wartości robót co najmniej 1 500 000 zł brutto każda a usługi te zostały wykonane należycie zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
dysponowanie minimum 1 osobą - inspektorem branży drogowej posiadającym minimum 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami drogowymi na drogach asfaltowych,
zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna:
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, które obejmuje nadzór inwestorski w przypadku: a)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, b)opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez/ lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, c) zmiany w sposobie lub terminach dofinansowania Umowy przez instytucję wdrażającą; siły wyższej, d) niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy ( wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne )

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: wwww.jaktorow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Jaktorów 96-313 Jaktorów, ul Warszawska 33, pokój nr 4.

Data składania wniosków, ofert: 26/03/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Jaktorów 96-313 Jaktorów, ul Warszawska 33, pokój nr 8..

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi