120038 / 2009-04-24 - Uczelnia publiczna / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (Wałbrzych)

Oryginalny toner 43459434 Purpurowy marki Oki

Cena: 412.05 PLN

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania Budowa sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji Budowa sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwestycję zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o finansowanie inwestycji, umową o dofinansowanie i innymi dokumentami określonymi prze instytucję zarządzającą w ramach Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego.
Wniosek o finansowanie inwestycji, komplet dokumentacji projektowej na budowę sali audytoryjnej wraz z pozwoleniem na budowę i inne niezbędne dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego przy ul Zamkowej 4 w pokoju 301.
Z dokumentami tymi można się zapoznać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie między innymi:
1.Przeprowadzenie inwestycji zgodnie z założonym harmonogramem,
2.Reprezentowanie interesów Inwestora wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
3.Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale i w uzgodnieniu z Inwestorem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji w trybie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4.Doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą Inwestycji,
5.Przekazanie Wykonawcy Inwestycji dokumentacji projektowej,
6.Zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji do odpowiednich instytucji,
7.Codzienna obecność na placu budowy co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej ze strony Inwestora Zastępczego za realizację przedmiotu umowy,
8.Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy Inwestycji przy udziale Inwestora,
9.Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
10.Dopilnowanie właściwego oznaczenia inwestycji (w tablice informacyjne), oraz niezbędnych wbudowanych w trakcie realizacji inwestycji przedmiotów i urządzeń (naklejki, tabliczki) odpowiednimi znakami graficznymi i innymi danymi w sposób zgodny z zasadami wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności,
11.Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,
12.Dopilnowanie odbioru podłoża przez geologa i potwierdzenia tego faktu stosownym zapisem,
13.Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,
14.Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
15.Akceptowanie w uzgodnieniu z Inwestorem dostarczonych przez Wykonawcę Inwestycji próbek materiałów wykończeniowych,
16.Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub ) ulegających zakryciu,
17.Prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej wszystkich robót budowlanych,a w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu,
18.Dokonywanie czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą Inwestycji. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do:
a)stwierdzenia gotowości do odbioru,
b)przeprowadzenia odbiorów robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz ostatecznego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Inwestorowi. Odbiór końcowy przy udziale Inwestora.
c)egzekwowania od Wykonawcy Inwestycji i przekazanie Inwestorowi protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej,
d)skompletowania i przekazania Inwestorowi kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji,
19.Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym,
20.Bieżąca współpraca z projektantem
21.Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez Wykonawcę Inwestycji i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,
22.Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo - finansowego,
23.Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
24.Kwalifikowanie zasadności w uzgodnieniu z Inwestorem wykonania ewentualnych robót dodatkowych,
25.Pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej,
26.Prowadzenie narad roboczych i koordynacyjnych na budowie z wykonawcami robót, sporządzanie z narad protokołów lub notatek ustaleń oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad,
27.Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także tych wymagających odkrycia robót lub elementów
28.Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
29.Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
30.Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy
31.Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót , bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
32.Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji Inwestorowi
33.Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora dokumentów dotyczących wniosku o pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenia o zakończeniu budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, umów przyłączeniowych do odpowiednich sieci jeżeli są wymagane
34.Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i udział w uzyskaniu ostatecznej ( w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji
35.Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
36.Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Inwestora postępowania przetargowego na wybór audytora zewnętrznego inwestycji w trybie zamówienia publicznego w terminie i zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie - w uzgodnieniu z Inwestorem
37.Skompletowanie dokumentacji powykonawczej
38.Przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych.
39.Realizacja uprawnień Inwestora z tytułu rękojmi i gwarancji
40.Przygotowanie i złożenie na ręce Inwestora wszelkich dokumentów związanych z projektem wymaganych przez instytucję zarządzającą wynikających z posiadanej przez Inwestora umowy o dofinansowanie lub innych dokumentów związanych z projektem (w zakresie rozliczeń, informacji dotyczących inwestycji, sprawozdań itp.)
41.Uczestnictwo w kontrolach związanych z projektem przeprowadzanych przez instytucję zarządzającą lub inne jednostki uprawnione do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
42.Prowadzenie kompleksowe spraw finansowo księgowych w tym:
a)Prowadzenie rachunkowości inwestycyjnej zadania
b)Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości
c)Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizowanej inwestycji z równoczesnym obowiązkiem uzgadniania z Inwestorem poniesionych nakładów - raz na miesiąc
d)Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą Inwestycji
e)opisywanie wszelkich dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur VAT zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej
f)Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Inwestycji, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Inwestorowi do zapłaty,
g)Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,
h)Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy inwestycji za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie.
i)Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone
j)Rozliczenie końcowe inwestycji
k)Sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych i środków trwałych mniejszej wartości na majątek inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami (OT, OW)
l)Przygotowywanie w uzgodnieniu z Inwestorem i złożenie w odpowiednich terminach niezależnie od kwot poniesionych wydatków wniosków o płatność do instytucji zarządzającej zgodnie z wymaganiami ze wszelkimi niezbędnymi załącznikami do wniosku.
Wszelkie dokumenty które powstaną podczas realizacji inwestycji muszą być oznaczone odpowiednimi znakami graficznymi i innymi danymi w sposób zgodny z zasadami wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 120038

Data publikacji: 2009-04-24

Nazwa:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Ulica: ul. Zamkowa 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Wałbrzych

Kod pocztowy: 58-300

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 6419200

Numer faxu: 074 6419202

Adres strony internetowej: www.pwsz.com.pl

Regon: 89104116700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania Budowa sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji Budowa sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwestycję zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o finansowanie inwestycji, umową o dofinansowanie i innymi dokumentami określonymi prze instytucję zarządzającą w ramach Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego.
Wniosek o finansowanie inwestycji, komplet dokumentacji projektowej na budowę sali audytoryjnej wraz z pozwoleniem na budowę i inne niezbędne dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego przy ul Zamkowej 4 w pokoju 301.
Z dokumentami tymi można się zapoznać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie między innymi:
1.Przeprowadzenie inwestycji zgodnie z założonym harmonogramem,
2.Reprezentowanie interesów Inwestora wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
3.Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale i w uzgodnieniu z Inwestorem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji w trybie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4.Doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą Inwestycji,
5.Przekazanie Wykonawcy Inwestycji dokumentacji projektowej,
6.Zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji do odpowiednich instytucji,
7.Codzienna obecność na placu budowy co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej ze strony Inwestora Zastępczego za realizację przedmiotu umowy,
8.Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy Inwestycji przy udziale Inwestora,
9.Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
10.Dopilnowanie właściwego oznaczenia inwestycji (w tablice informacyjne), oraz niezbędnych wbudowanych w trakcie realizacji inwestycji przedmiotów i urządzeń (naklejki, tabliczki) odpowiednimi znakami graficznymi i innymi danymi w sposób zgodny z zasadami wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności,
11.Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,
12.Dopilnowanie odbioru podłoża przez geologa i potwierdzenia tego faktu stosownym zapisem,
13.Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,
14.Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
15.Akceptowanie w uzgodnieniu z Inwestorem dostarczonych przez Wykonawcę Inwestycji próbek materiałów wykończeniowych,
16.Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub ) ulegających zakryciu,
17.Prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej wszystkich robót budowlanych,a w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu,
18.Dokonywanie czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą Inwestycji. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do:
a)stwierdzenia gotowości do odbioru,
b)przeprowadzenia odbiorów robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz ostatecznego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Inwestorowi. Odbiór końcowy przy udziale Inwestora.
c)egzekwowania od Wykonawcy Inwestycji i przekazanie Inwestorowi protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej,
d)skompletowania i przekazania Inwestorowi kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji,
19.Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym,
20.Bieżąca współpraca z projektantem
21.Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez Wykonawcę Inwestycji i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,
22.Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo - finansowego,
23.Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
24.Kwalifikowanie zasadności w uzgodnieniu z Inwestorem wykonania ewentualnych robót dodatkowych,
25.Pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej,
26.Prowadzenie narad roboczych i koordynacyjnych na budowie z wykonawcami robót, sporządzanie z narad protokołów lub notatek ustaleń oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad,
27.Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także tych wymagających odkrycia robót lub elementów
28.Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
29.Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
30.Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy
31.Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót , bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
32.Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji Inwestorowi
33.Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora dokumentów dotyczących wniosku o pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenia o zakończeniu budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, umów przyłączeniowych do odpowiednich sieci jeżeli są wymagane
34.Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i udział w uzyskaniu ostatecznej ( w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji
35.Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
36.Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Inwestora postępowania przetargowego na wybór audytora zewnętrznego inwestycji w trybie zamówienia publicznego w terminie i zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie - w uzgodnieniu z Inwestorem
37.Skompletowanie dokumentacji powykonawczej
38.Przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych.
39.Realizacja uprawnień Inwestora z tytułu rękojmi i gwarancji
40.Przygotowanie i złożenie na ręce Inwestora wszelkich dokumentów związanych z projektem wymaganych przez instytucję zarządzającą wynikających z posiadanej przez Inwestora umowy o dofinansowanie lub innych dokumentów związanych z projektem (w zakresie rozliczeń, informacji dotyczących inwestycji, sprawozdań itp.)
41.Uczestnictwo w kontrolach związanych z projektem przeprowadzanych przez instytucję zarządzającą lub inne jednostki uprawnione do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
42.Prowadzenie kompleksowe spraw finansowo księgowych w tym:
a)Prowadzenie rachunkowości inwestycyjnej zadania
b)Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości
c)Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizowanej inwestycji z równoczesnym obowiązkiem uzgadniania z Inwestorem poniesionych nakładów - raz na miesiąc
d)Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą Inwestycji
e)opisywanie wszelkich dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur VAT zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej
f)Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Inwestycji, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Inwestorowi do zapłaty,
g)Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,
h)Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy inwestycji za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie.
i)Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone
j)Rozliczenie końcowe inwestycji
k)Sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych i środków trwałych mniejszej wartości na majątek inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami (OT, OW)
l)Przygotowywanie w uzgodnieniu z Inwestorem i złożenie w odpowiednich terminach niezależnie od kwot poniesionych wydatków wniosków o płatność do instytucji zarządzającej zgodnie z wymaganiami ze wszelkimi niezbędnymi załącznikami do wniosku.
Wszelkie dokumenty które powstaną podczas realizacji inwestycji muszą być oznaczone odpowiednimi znakami graficznymi i innymi danymi w sposób zgodny z zasadami wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2010

Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000 zł. (słownie: osiem tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert tj. nie później niż do dnia 06.05. 2009 roku, do godz.10.00

opis_war:
Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
2) Spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach

inf_osw:
Jako dowód spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawcy działającego w ramach spółki prawa handlowego obowiązuje załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku podmiotów zorganizowanych w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników zobowiązany jest dołączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy informacje przedstawione w rejestrze lub wypisie stracą ważność z powodu uchwalenia stosownych uchwał wspólników, bądź akcjonariuszy, a zmiany te nie zostały jeszcze umieszczone w rejestrze, należy dołączyć do oferty kopie w/w uchwał
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
3 Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie sprawowania funkcji inwestora zastępczego obejmującego weryfikację dokumentacji kosztorysowych, projektowych, nadzorowanie robót budowlano-montażowych dla budynków użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
Wykonawca musi dysponować co najmniej niżej wymienionymi osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia:
a)uprawnienia osoby przewidywanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej wraz z zaświadczeniem o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
b)uprawnienia osób przewidywanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych wraz z zaświadczeniami o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
c)uprawnienia osoby przewidywanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z zaświadczeniem o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
5.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia poświadczający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
6. Dowód wniesienia wadium

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.pwsz.com.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa,58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4, pok. nr 301

Data składania wniosków, ofert: 06/05/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa,58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4, pok. nr 301

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Podobne przetargi