Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

153404 / 2014-05-07 - Administracja samorządowa / Starostwo Powiatowe (Skarżysko-Kamienna)

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim, tj. Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15 w Skarżysku - Kamiennej oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4 w Skarżysku - Kamiennej.
2. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje w szczególności:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych podmurówki i piwnic,
2) ocieplenie stropodachów oraz poddasza (dotyczy Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych),
3) ocieplenie dachu i częściowa wymiana dachu (dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej- Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy),
4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
5) wymiana obróbek blacharskich,
6) przełożenie rynien i rur spustowych,
7) wymiana parapetów zewnętrznych,
8) wykonanie kolorystyki elewacji,
9) wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
10) wymiana instalacji odgromowej (dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej- Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy),
11) wymiana węzła cieplnego (dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej- Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy),
12) montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej (dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej- Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy).
3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należeć będzie:
1) rzetelne sprawdzenie projektu budowlanego termomodernizacji, projektu budowlano - wykonawczego - wymiany instalacji c. o., projektu budowlano - wykonawczego instalacji kolektorów słonecznych i przebudowy węzła cieplnego, projektu budowlano - wykonawczego instalacji odgromowej oraz przedmiaru robót - branży budowlanej, przedmiaru robót - branży sanitarnej, przedmiaru robót - branży elektrycznej jak również specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji kolektorów słonecznych i przebudowy węzła cieplnego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót instalacji odgromowej (stosownie do zadania, na które będzie zawierana umowa), pod kątem zgodności ze stanem faktycznym i przedstawienia opinii na piśmie w celu wykluczenia rozbieżności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym na terenie budowy oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
2) należyte zapoznanie się z obiektem, w którym będą prowadzone roboty budowlane,
3) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
4) przedłożenie przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektora nadzoru, stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją
oraz przedłożenia kopii dokumentów uprawnień potwierdzających aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
5) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przedłożonego przez Wykonawcę,
6) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem robót,
7) każdorazowe opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji oraz w okresie trwałości przedsięwzięcia tzn. 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji,
8) uczestniczenie w naradach technicznych, w których udział będą brać przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron,
9) potwierdzanie dokonanych czynności w czasie pobytu na budowie stosownym wpisem do dziennika budowy,
10) zatwierdzanie materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania, ocenianie ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku propozycji Wykonawcy robót zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych - dokonywanie oceny ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej oraz przekazywanie pisemnej opinii na ten temat Zamawiającemu,
11) sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym
do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
12) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej,
13) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie i potwierdzanie ilości i wartości faktycznie wykonanych robót,
14) wstrzymywanie robót w przypadku braku możliwości dokonania wpisu w dzienniku budowy oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych prac
z dokumentacją techniczną,
15) składanie na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego sprawozdań
z postępów robót dotyczących w szczególności zestawień ilości i wartości
realizowanych robót, analizy zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, oceny jakości wykonywanych robót
i występujących głównych problemów,
16) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót,
17) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 153404

Data publikacji: 2014-05-07

Nazwa: Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Konarskiego 20

Numer domu: 20

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Kod pocztowy: 26-110

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3953007

Regon: 29101887500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim, tj. Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15 w Skarżysku - Kamiennej oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4 w Skarżysku - Kamiennej.
2. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje w szczególności:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych podmurówki i piwnic,
2) ocieplenie stropodachów oraz poddasza (dotyczy Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych),
3) ocieplenie dachu i częściowa wymiana dachu (dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej- Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy),
4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
5) wymiana obróbek blacharskich,
6) przełożenie rynien i rur spustowych,
7) wymiana parapetów zewnętrznych,
8) wykonanie kolorystyki elewacji,
9) wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
10) wymiana instalacji odgromowej (dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej- Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy),
11) wymiana węzła cieplnego (dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej- Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy),
12) montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej (dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej- Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy).
3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należeć będzie:
1) rzetelne sprawdzenie projektu budowlanego termomodernizacji, projektu budowlano - wykonawczego - wymiany instalacji c. o., projektu budowlano - wykonawczego instalacji kolektorów słonecznych i przebudowy węzła cieplnego, projektu budowlano - wykonawczego instalacji odgromowej oraz przedmiaru robót - branży budowlanej, przedmiaru robót - branży sanitarnej, przedmiaru robót - branży elektrycznej jak również specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji kolektorów słonecznych i przebudowy węzła cieplnego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót instalacji odgromowej (stosownie do zadania, na które będzie zawierana umowa), pod kątem zgodności ze stanem faktycznym i przedstawienia opinii na piśmie w celu wykluczenia rozbieżności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym na terenie budowy oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
2) należyte zapoznanie się z obiektem, w którym będą prowadzone roboty budowlane,
3) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
4) przedłożenie przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektora nadzoru, stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją
oraz przedłożenia kopii dokumentów uprawnień potwierdzających aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
5) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przedłożonego przez Wykonawcę,
6) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem robót,
7) każdorazowe opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji oraz w okresie trwałości przedsięwzięcia tzn. 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji,
8) uczestniczenie w naradach technicznych, w których udział będą brać przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron,
9) potwierdzanie dokonanych czynności w czasie pobytu na budowie stosownym wpisem do dziennika budowy,
10) zatwierdzanie materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania, ocenianie ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku propozycji Wykonawcy robót zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych - dokonywanie oceny ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej oraz przekazywanie pisemnej opinii na ten temat Zamawiającemu,
11) sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym
do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
12) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej,
13) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie i potwierdzanie ilości i wartości faktycznie wykonanych robót,
14) wstrzymywanie robót w przypadku braku możliwości dokonania wpisu w dzienniku budowy oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych prac
z dokumentacją techniczną,
15) składanie na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego sprawozdań
z postępów robót dotyczących w szczególności zestawień ilości i wartości
realizowanych robót, analizy zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, oceny jakości wykonywanych robót
i występujących głównych problemów,
16) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót,
17) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 5

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienie wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14
do siwz.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną usługę nadzoru nad robotami w zakresie przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu budynku o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto (bez względu na ile części składana będzie oferta) - dotyczy zadania nr 1, 3;
b) co najmniej jedną usługę nadzoru nad robotami w zakresie przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu instalacji c.o. o wartości robót nie mniejszej niż 300.000 zł brutto (bez względu na ile części składana będzie oferta) - dotyczy zadania nr 2, 4;
c) co najmniej jedną usługę nadzoru nad robotami w zakresie przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu instalacji elektrycznej o wartości robót nie mniejszej niż 40.000 zł brutto - dotyczy zadania nr 5,
wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz której usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów potwierdzających czy została wykonana należycie.
Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy).
Wartości podane w dowodach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonania usług.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14
do siwz.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego, określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) lub inne odpowiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
w specjalności:
a) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (bez względu na ile części składana będzie oferta) - dotyczy zadania nr 1 i 3,
b) instalacyjnej dotyczącej instalacji sanitarnych (bez względu na ile części składana będzie oferta) - dotyczy zadania nr 2 i 4,
c) instalacyjnej dotyczącej instalacji elektrycznych - dotyczy zadania nr 5
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14
do siwz.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności:
1) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu wykonania nadzorowanych robót,
2) konieczności dokonania zmian adresu, zmian osób reprezentujących strony
umowy itp.
3) wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
4) konieczności wprowadzenia wszelkich zmian z inicjatywy podmiotu współfinansującego zadanie.

Kod kryterium cenowe: A

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna

Data składania wniosków, ofert: 15/05/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna - Biuro Obsługi Interesanta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim - Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej - branża budowlana

Opis:
Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
a) projekt budowlany - Załącznik Nr 1/1 do siwz,
b) przedmiar - branża budowlana - Załącznik Nr 5/1 do siwz,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 9/1 do siwz.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czas: D

Data zakończenia: 29/08/2014

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim - Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej - branża sanitarna

Opis:
Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
a) projekt budowlany- wymiana instalacji c. o. - Załącznik Nr 2/1 do siwz,
b) przedmiar - branża sanitarna - Załącznik Nr 6/1 do siwz,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymiana instalacji c. o. - Załącznik Nr 10 do siwz.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czas: D

Data zakończenia: 29/08/2014

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 3

Nazwa:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim - Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej - branża budowlana

Opis:
Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
a) projekt budowlano - wykonawczy - Załącznik Nr 1/2 do siwz,
b) przedmiar - branża budowlana - Załącznik Nr 5/2 do siwz,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 9/2 do siwz.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2014

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 4

Nazwa:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim - Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej - branża sanitarna

Opis:
Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
a) projekt budowlany - wykonawczy - wymiana instalacji c. o. - Załącznik Nr 2/2 do siwz,
b) projekt budowlany - wykonawczy - instalacja kolektorów słonecznych oraz przebudowa węzła cieplnego - Załącznik Nr 3 do siwz,
c) przedmiar - branża sanitarna - Załącznik Nr 6/2 do siwz,
d) przedmiar - instalacja kolektorów słonecznych oraz przebudowa węzła cieplnego - Załącznik Nr 7 do siwz,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymiana instalacji c. o., instalacja kolektorów słonecznych oraz przebudowa węzła cieplnego - Załącznik Nr 11 do siwz.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2014

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 5

Nazwa:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim - Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej - branża elektryczna

Opis:
Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
a) projekt budowlany - wykonawczy - instalacja odgromowa - Załącznik Nr 4 do siwz,
b) przedmiar - instalacja odgromowa - Załącznik Nr 8 do siwz,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacja odgromowa - Załącznik Nr 12 do siwz.

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2014

Kod kryterium cenowe: A

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Podobne przetargi

153626 / 2014-05-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla niżej wymienionego zadania w ramach przedsięwzięcia Modernizacja systemów ciepłowniczych miasta Busko-Zdrój i Kazimierza Wielka o następującym zakresie: Budowa głównej magistrali cieplnej z kotłowni Sikorskiego w Busku-Zdroju do os. Świerczewskiego oraz odcinków sieci kotłowni Sikorskiego - do budynków dotychczas zasilanych na oś. Sikorskiego i Świerczewskiego, -nadzór dotyczy budowanej równolegle z siecią CO sieci telemetrycznej (branża elektryczna).

82552 / 2012-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce i etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno

154881 / 2010-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM: TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

210641 / 2011-08-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Radoszyce - Radoszyce (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kapałów i Mularzów wraz z połączeniem z siecią w Radosce.

73378 / 2010-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lipnik - Lipnik (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I

264753 / 2012-12-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego - wymiana dachu nad segmentem A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej

306935 / 2010-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Daleszyce - Daleszyce (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach: 1.Budowa pawilonów handlowych z zadaszeniem pasażu handlowego w Daleszycach. 2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Widełki.

35601 / 2009-02-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Starachowice - Starachowice (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej w Starachowicach

102382 / 2013-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Pińczowski - Pińczów (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego.

274780 / 2009-08-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Kielce - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla zadania Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny Etap B od km 0+330,01 do km 1+767,33.

164586 / 2009-05-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy - Morawica (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą - Wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, odcinki H, Czm i Fzm na terenie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

360338 / 2011-11-02 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy - Morawica (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą - Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr EZP-252-32/2011

240643 / 2014-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pińczów - Pińczów (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

137322 / 2015-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B

92795 / 2009-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP II - Budowa pływalni.

349728 / 2009-10-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski przy budowie kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - I etap

176687 / 2012-08-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański