126818 / 2015-05-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Suwałki)
Nadzór inwestorski branży elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji pn. Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn.Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Opis zamówienia
Wykonanie usługi w zakresie pełnienia pełnego nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne.
Zakres inwestycji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.suwalki.pl w zakładce Przetargi. Bezpośredni link do dokumentacji: : http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=33239
(Numer ogłoszenia: 2015/S 082-145394 ; data zamieszczenia: 28.04.2015 nr postępowania 21/PN/WU/2015)
Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.) oraz stosownymi przepisami wykonawczymi.
Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie m.in.:
a) podanie danych inspektorów poszczególnych branż, ich uprawnienia, oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru oraz nr telefonu kontaktowego
b) zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno-prawną budowy
c) sprawowanie kontroli przy pracach przygotowawczych,
d) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót
e) reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
g) sprawdzanie i odbiór robót podlegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w czynnościach odbioru,
h) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji
i) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
j) kontrola zaawansowania prac,
k) prowadzenie sukcesywnych spotkań budowlanych z Wykonawcą i Zamawiającym
l) udziału w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udziału w naradach technicznych oraz prowadzenia z nich notatek - protokołów
m) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
n) zatwierdzanie i egzekwowanie postępu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót
o) uczestniczenie w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
p) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości Zamawiającego z wdrażania projektu
q) przybycie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem oraz udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót.
r) W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:
1) finalizacja zadań wynikających z realizacji budowy;
2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;
3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;
4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów;
5) udział w okresowych przeglądach, jakie będą miały miejsce w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dostawy i montażu instalacji solarnej i pompy ciepła.
s) Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe
t) Wykonawca w ramach nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do minimum dwóch wizyt na terenie budowy tygodniowo, które muszą być udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy lub na liście obecności przekazanej przez Zamawiającego jak również zobowiązany jest do przybycia na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem oraz udzielaniu Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót. Lista obecności znajdować się będzie u kierownika budowy.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 126818
Data publikacji: 2015-05-27
Nazwa:
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Ulica: ul. Szpitalna 60
Numer domu: 60
Miejscowość: Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
Województwo / kraj: podlaskie
Numer telefonu: 087 5629582, 5629462, 5629595
Numer faxu: 087 5629594
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl/przetargi
Regon: 79031936200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski branży elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji pn. Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn.Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Rodzaj zamówienia: U
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715300002 (Doradcze usługi budowlane)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
713100004 (Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 15/09/2015
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
co najmniej 1 usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min 40 KW na budynkach
Potencjał techniczny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponować będzie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
minimum 1 osoba z uprawnieniami do nadzorowania robót w branży instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, - sieci i instalacje elektryczne , spełnia wymogi określone w ustawie Prawo budowlane oraz posiada doświadczenie przy nadzorowaniu robót budowlanych. Osoba ta będzie pełniła funkcje inspektora nadzoru branży elektrycznej
minimum 1 osoba spełniająca następujące warunki: posiada uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, spełnia wymogi określone w ustawie Prawo budowlane oraz posiada doświadczenie przy nadzorowaniu robót budowlanych Osoba ta będzie pełniła funkcje inspektora nadzoru branży budowlanej
Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Wzór oferty na dostawy
Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:
1) w przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się zmianę ceny o zmianę stawki VAT przy zachowaniu ceny jednostkowej netto,
2) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, o czas niezbędny na dostosowanie rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę do konieczności dostosowania do zmian prawa lub technologii,
3) zmiana warunków płatności spowodowana koniecznością zharmonizowania warunków płatności inwestycji na warunki uwzględniające przyznane środki finansowe na warunkach zawartych w umowie z instytucją przyznającą pomoc,
4) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie robót budowlano - instalacyjnych niezbędnych do realizacji zamówienia - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
5) gdy prace objęte umową zostaną wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów,
6) zmiany Wykonawców robót budowlano - instalacyjnych,
7) zmiana osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na inną osobę legitymującą się co najmniej uprawnieniami wymaganymi do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
8) zmiana terminu realizacji robót budowlano - instalacyjnych przez Wykonawcę robót o czas niezbędny do wykonania prac,
9) zmiana terminu określonego w § 3
10) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i / lub Wykonawcy,
11) zmiana personelu Zamawiającego lub Wykonawcy,
12) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
13) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
14) zmiana wartości robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 98
Nazwa kryterium 2: Dyspozycyjność
Znaczenie kryterium 2: 2
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szpital.suwalki.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Data składania wniosków, ofert: 05/06/2015
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpitalna 60
16-400 Suwałki Sekretariat
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
85 w ramach Projektu pt.: : Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne nr WND-RPPD.05.02.00-20-045/14 realizowany w ramach Umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-045/14-00 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ; 15% budżet Województwa Podlaskiego
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
28280 / 2009-02-15 - Inny: stowarzyszenie - organizacja pozarzÄ…dowa
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEÅNIENIE FUNKCJI INÅ»YNIERA (INÅ»YNIERA KONTRAKTU) PRZY REALIZACJI PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOÅU SZKÓŠKATOLICKICH IM. MATKI BOÅ»EJ MIÅOSIERDZIA O SALĘ GIMNASTYCZNÄ„ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PEÅNIENIE FUNKCJI INÅ»YNIERA (INÅ»YNIERA KONTRAKTU) PRZY REALIZACJI PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOÅU SZKÓŠKATOLICKICH IM. MATKI BOÅ»EJ MIÅOSIERDZIA O SALĘ GIMNASTYCZNÄ„ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
250374 / 2012-07-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina - Dąbrowa Białostocka (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową wodociągu i kanalizacji oraz Modernizacji Stacji uzdatniania wody i Oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.
176588 / 2015-07-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski branży elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji pn. Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn.Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
335522 / 2009-09-28 - Podmiot prawa publicznego
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski.
18001 / 2010-01-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Bielsk Podlaski - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadanie realizowane w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim
10299 / 2010-01-15 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miejski w Jedwabnem - Jedwabne (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu - Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne
12932 / 2011-01-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wojewódzki w Åomży im. KardynaÅ‚a Stefana WyszyÅ„skiego - Åomża (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PRZETARG NIEOGRANICZONY na peÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi zwiÄ…zanymi z adaptacjÄ… pomieszczeÅ„ w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Åomży na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Åomży - I etap oraz z adaptacjÄ… pomieszczeÅ„ pod montaż rezonansu magnetycznego
185674 / 2011-07-05 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami przy:
1.PRZEBUDOWIE MOSTU PRZEZ RZEKĘ BIAÅA W MIEJSCOWOÅšCI BIELSK PODLASKI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 66 W KM 77+722 JNI=0109021
2.PRZEBUDOWIE MOSTU PRZEZ RZEKĘ NURZEC W M. KLESZCZELE NA DRODZE KRAJOWEJ NR 66 W KM 101+913:JNI-1300011
201888 / 2010-07-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
ZADANIE 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:
Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno - Tykocin etap I.
ZADANIE 2 - Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:
Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno - Tykocin etap I
244772 / 2010-08-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wojewódzki w Åomży im. KardynaÅ‚a Stefana WyszyÅ„skiego - Åomża (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Przetarg nieograniczony na peÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi zwiÄ…zanymi z realizowanym projektem pn Ucyfrowienie aparatury i sprzÄ™tu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Åomży nr WND-RPPD.06.02.00-20-036/08.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego
28029 / 2013-02-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: ZADANIE 2A - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury na odcinku Białystok - Kleosin
ZADANIE 2B -
Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury - Zadanie 3 - ul. Wiadukt wraz z kanalizacją deszczową w drodze na Juchnowiec.
13484 / 2013-01-09 - Inny: państwowa jednostka budżetowa
Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku - Etap II
393702 / 2013-09-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wojewódzki w Åomży im. KardynaÅ‚a Stefana WyszyÅ„skiego - Åomża (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano- instalacyjnymi zwiÄ…zanymi z adaptacjÄ… pomieszczeÅ„ na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Åomży - II etap obejmujÄ…cy adaptacjÄ™ pomieszczeÅ„ w Pawilonie A I piÄ™tro strona lewa, II piÄ™tro.
247775 / 2010-09-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów z przystosowaniem na kancelarię tajną wraz z czytelnią w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
115279 / 2010-05-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną.
168483 / 2010-06-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną.
328908 / 2012-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina - Dąbrowa Białostocka (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową wodociągu i kanalizacji oraz Modernizacji Stacji uzdatniania wody i Oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej
514960 / 2012-12-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: Budowa ulicy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Berlinga w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej.
319208 / 2013-08-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Supraśl - Supraśl (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEÅNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD ROBOTAMI W RAMACH PROJEKTU PN. PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W SUPRAÅšLU
412402 / 2014-12-17 - Inny: Spółka z o.o.
BIOM Sp. z o.o. - Jaświły (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych.
375206 / 2013-09-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Supraśl - Supraśl (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEÅNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU W BRANÅ»Y SANITARNEJ NAD ROBOTAMI W RAMACH PROJEKTU PN. PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W SUPRAÅšLU