202591 / 2012-09-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Białymstoku (Białystok)

Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, polegające na:
1.1 Opracowaniu koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennej (w tym rozwiązań techniczno-architektonicznych - z wizualizacją i prezentacją) planowanych zamierzeń budowlanych dotyczących:
1) przebudowy poddasza nieużytkowego w segmencie C budynku, polegającej na przystosowaniu go na pomieszczenia kancelarii tajnej (zmiana sposobu użytkowania),
2) rozbudowy segmentu C o salę konferencyjną wraz z przebudową segmentu C
i połączeniem go w poziomie parteru z segmentem A,
3) przebudowy segmentu A poprzez wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu, z uwzględnieniem przebudowy (zmian) dotyczących pomieszczeń, technologii i instalacji węzła cieplnego, pomieszczeń ochrony, szatni i piwnicy,
4) rozbudowy i przebudowy wejścia głównego budynku (segment A), polegającej na zabudowie istniejącego podcienia, celem utworzenia wiatrołapu,
5) rozbudowy i przebudowy sekcji aresztowej w segmencie A, polegających na dostosowaniu budynku w części piwniczno-parterowej do wymogów bezpiecznego dowozu, konwojowania i przetrzymywania osób doprowadzanych na rozprawy z aresztu, w tym wjazd pojazdów konwojowanych do części podziemnej,
6) przebudowy elementów zagospodarowania terenu, w tym urządzeń budowlanych nieruchomości (przejazdy, place postojowe) i obiektów małej architektury (śmietnik i drobne wyposażenie - ławki, śmietniczki, gazony) oraz oświetlenie i zieleń. W opracowaniu należy uwzględnić likwidację zbędnych schodów zewnętrznych do piwnicy, pomieszczeń podziemnych, komór i czerpni zewnętrznych, przebudowę (ew. naprawę) rampy-daszka (dojście do komór transformatorowych i zadaszenie garaży, etc.) z wykonaniem izolacji cieplno- p. wilgociowych fundamentów, ścian piwnic i cokołu (wraz z wykończeniem na podobieństwo segmentu A i B budynku.
1.2 Wykonanie wielobranżowych projektów: budowlanego (ze świadectwem charakterystyki energetycznej i informacją BIOZ) i wykonawczego, dotyczących w/w zakresu (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji). Projekty winne być wizualizowane i zaprezentowane.
1.3 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych dokumentacją projektową.
1.4 Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zamierzeń (z podziałem na branże) oraz zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) z uwzględnieniem wyposażenia.
1.5 Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót (nakłady w funkcji czasu).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został Specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do siwz.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 202591

Data publikacji: 2012-09-20

Nazwa: Sąd Okręgowy w Białymstoku

Ulica: ul. M. C. Skłodowskiej 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-950

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7459319, 7459200

Numer faxu: (085) 742 46 40

Adres strony internetowej: www.bialystok.so.gov.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, polegające na:
1.1 Opracowaniu koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennej (w tym rozwiązań techniczno-architektonicznych - z wizualizacją i prezentacją) planowanych zamierzeń budowlanych dotyczących:
1) przebudowy poddasza nieużytkowego w segmencie C budynku, polegającej na przystosowaniu go na pomieszczenia kancelarii tajnej (zmiana sposobu użytkowania),
2) rozbudowy segmentu C o salę konferencyjną wraz z przebudową segmentu C
i połączeniem go w poziomie parteru z segmentem A,
3) przebudowy segmentu A poprzez wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu, z uwzględnieniem przebudowy (zmian) dotyczących pomieszczeń, technologii i instalacji węzła cieplnego, pomieszczeń ochrony, szatni i piwnicy,
4) rozbudowy i przebudowy wejścia głównego budynku (segment A), polegającej na zabudowie istniejącego podcienia, celem utworzenia wiatrołapu,
5) rozbudowy i przebudowy sekcji aresztowej w segmencie A, polegających na dostosowaniu budynku w części piwniczno-parterowej do wymogów bezpiecznego dowozu, konwojowania i przetrzymywania osób doprowadzanych na rozprawy z aresztu, w tym wjazd pojazdów konwojowanych do części podziemnej,
6) przebudowy elementów zagospodarowania terenu, w tym urządzeń budowlanych nieruchomości (przejazdy, place postojowe) i obiektów małej architektury (śmietnik i drobne wyposażenie - ławki, śmietniczki, gazony) oraz oświetlenie i zieleń. W opracowaniu należy uwzględnić likwidację zbędnych schodów zewnętrznych do piwnicy, pomieszczeń podziemnych, komór i czerpni zewnętrznych, przebudowę (ew. naprawę) rampy-daszka (dojście do komór transformatorowych i zadaszenie garaży, etc.) z wykonaniem izolacji cieplno- p. wilgociowych fundamentów, ścian piwnic i cokołu (wraz z wykończeniem na podobieństwo segmentu A i B budynku.
1.2 Wykonanie wielobranżowych projektów: budowlanego (ze świadectwem charakterystyki energetycznej i informacją BIOZ) i wykonawczego, dotyczących w/w zakresu (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji). Projekty winne być wizualizowane i zaprezentowane.
1.3 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych dokumentacją projektową.
1.4 Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zamierzeń (z podziałem na branże) oraz zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) z uwzględnieniem wyposażenia.
1.5 Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót (nakłady w funkcji czasu).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został Specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do siwz.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2013

Informacja na temat wadium:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 05 1010 1049 0017 2013 9120 1000 z dopiskiem -Wadium w procedurze Nr ZP-361-7/12/OI.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wniesionego wadium (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kasie Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, pokój nr A12 z dopiskiem -Wadium w procedurze Nr ZP-361-7/12/OI

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
* co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową dotyczącą budowy lub przebudowy (zgodnie z definicjami ustawy Prawo budowlane) obejmującą co najmniej 2 obiekty budowlane użyteczności publicznej, z których każdy spełnia poniższe warunki: kubatura min. 4 000 m3, min. 1 kondygnacja piwniczna i co najmniej 3 kondygnacje nadziemne
lub
* co najmniej 2 (dwie) dokumentacje projektowe dotyczące budowy lub przebudowy (zgodnie z definicjami ustawy Prawo budowlane) obejmujące co najmniej po 1 obiekcie budowlanym użyteczności publicznej (każda dokumentacja), spełniający poniższe warunki: kubatura min. 4 000 m3, min. 1 kondygnacja piwniczna i co najmniej 3 kondygnacje nadziemne.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy: 1) w zakresie zmiany terminów realizacji umowy, zmiany warunków i terminów płatności, a także zmiany zakresu umowy, w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających ich dotrzymanie w ustalonych terminach lub całkowite wykonanie umowy. 2) w zakresie podwykonawców, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianę.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bialystok.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać na pisemny wniosek Wykonawcy, osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 262 lub drogą przesyłki pocztowej. Koszt SIWZ -bezpłatna

Data składania wniosków, ofert: 28/09/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, pokój nr 114 (pokój Prezesa Sądu Okręgowego), 15-950 Białystok

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
713210004 (Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
713212006 (Usługi projektowania systemów grzewczych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
713214008 (Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
712230007 (Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
712440000 (Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)

Kod CPV trzynastej częsci zamówienia:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Kod CPV czternastej częsci zamówienia:
713250002 (Usługi projektowania fundamentów)

Kod CPV piętnastej częsci zamówienia:
713270006 (Usługi projektowania konstrukcji nośnych)

Kod CPV szesnastej częsci zamówienia:
714200008 (Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu)

Kod CPV siedemnastej częsci zamówienia:
713320004 (Geotechniczne usługi inżynieryjne)

Podobne przetargi