295076 / 2012-08-10 - Administracja samorządowa / Gmina Końskie (Końskie)
Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i/lub nadzoru archeologicznego na zadaniu- Rewitalizacja miasta Końskie I - Park Miejski
Opis zamówienia
Zadanie nr 1- pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski
w specjalności: architektonicznej (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski w specjalności architektonicznej (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) lub innej upoważniającej do wykonywania robót w zakresie objętym niniejszym pozwoleniem zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Ponadto Inspektor zobowiązany jest do kontroli prawidłowości realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzania dla Zamawiającego raportów (co najmniej 1 raz w miesiącu) z przebiegu robót, przygotowania dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru, rozliczania wykonanych robót, analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp., sporządzanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót budowlanych.
Obecność Inspektora na placu budowy będzie potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.
Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego Rewitalizacja miasta Końskie- Park Miejski
określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy
oraz STWiOR.
i/lub
Zadanie nr 2- pełnienie obowiązków nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski
Przedmiot zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja miasta Końskie I-Park Miejski.
W zakres prac Archeologa wchodzi:
oPrzedmiot umowy obejmuje usługę polegającą na pełnieniu nadzoru archeologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja miasta Końskie I - Park Miejski.
Nadzorem obejmuje się roboty ziemne na terenie planowanej inwestycji (dz. nr 5188/1
i 5188/2), zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej Zespołu pałacowo-parkowego Małachowskich. Zakres robót objętych nadzorem dotyczyć będzie:
-wymianę istniejących nawierzchni asfaltowych na projektowane nawierzchnie (żwir walcowany, kostka brukowa i płyty kamienne),
-budowę projektowanej fontanny,
-budowa strefy wejściowej przy wejściu do skrzydła wschodniego budynku Urzędu Miasta i Gminy,
-rozbiórkę betonowej płyty i murków przy słupach bramy południowej,
-budowę masztu flagowego,
-przebudowę istniejącej instalacji oświetlenia z wymianą punktów oświetleniowych,
-wykonanie drenażu terenu i odbioru wód opadowych z budynków skrzydeł pałacowych przylegających do obszaru opracowania,
-budowę przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz ze studzienką wodomierzową do projektowanej fontanny,
-budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzające wody z fontanny wraz z pompownią wód zanieczyszczonych,
-budowę sieci deszczowej odprowadzającej wody drenażowe wraz z przepompownią wód z fontanny oraz piaskownikiem wód drenażowych wraz z projektowanym układem rozsączania wód drenażowych,
na działkach nr 5188/1 i 5188/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 2, jednostce ewidencyjnej Końskie - miasto.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Archeolog zobowiązany jest w szczególności do:
a) powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozpoczęciu i zakończeniu nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z powyższą inwestycją,
b) prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów archeologicznych,
c) sporządzenia stosownej dokumentacji po zakończeniu zadania o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
c) powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zabezpieczenia terenu w razie odkryć archeologicznych.
Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy oraz STWiOR
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 295076
Data publikacji: 2012-08-10
Nazwa: Gmina Końskie
Ulica: ul. Partyzantów 1/24
Numer domu: 1
nr_miesz: 24
Miejscowość: Końskie
Kod pocztowy: 26-200
Województwo / kraj: świętokrzyskie
Numer telefonu: 041 3723249, 3723720
Numer faxu: 041 3722955
Adres strony internetowej: www.umkonskie.pl
Regon: 29100979700000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i/lub nadzoru archeologicznego na zadaniu- Rewitalizacja miasta Końskie I - Park Miejski
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zadanie nr 1- pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski
w specjalności: architektonicznej (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski w specjalności architektonicznej (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) lub innej upoważniającej do wykonywania robót w zakresie objętym niniejszym pozwoleniem zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Ponadto Inspektor zobowiązany jest do kontroli prawidłowości realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzania dla Zamawiającego raportów (co najmniej 1 raz w miesiącu) z przebiegu robót, przygotowania dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru, rozliczania wykonanych robót, analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp., sporządzanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót budowlanych.
Obecność Inspektora na placu budowy będzie potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.
Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego Rewitalizacja miasta Końskie- Park Miejski
określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy
oraz STWiOR.
i/lub
Zadanie nr 2- pełnienie obowiązków nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski
Przedmiot zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja miasta Końskie I-Park Miejski.
W zakres prac Archeologa wchodzi:
oPrzedmiot umowy obejmuje usługę polegającą na pełnieniu nadzoru archeologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja miasta Końskie I - Park Miejski.
Nadzorem obejmuje się roboty ziemne na terenie planowanej inwestycji (dz. nr 5188/1
i 5188/2), zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej Zespołu pałacowo-parkowego Małachowskich. Zakres robót objętych nadzorem dotyczyć będzie:
-wymianę istniejących nawierzchni asfaltowych na projektowane nawierzchnie (żwir walcowany, kostka brukowa i płyty kamienne),
-budowę projektowanej fontanny,
-budowa strefy wejściowej przy wejściu do skrzydła wschodniego budynku Urzędu Miasta i Gminy,
-rozbiórkę betonowej płyty i murków przy słupach bramy południowej,
-budowę masztu flagowego,
-przebudowę istniejącej instalacji oświetlenia z wymianą punktów oświetleniowych,
-wykonanie drenażu terenu i odbioru wód opadowych z budynków skrzydeł pałacowych przylegających do obszaru opracowania,
-budowę przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz ze studzienką wodomierzową do projektowanej fontanny,
-budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzające wody z fontanny wraz z pompownią wód zanieczyszczonych,
-budowę sieci deszczowej odprowadzającej wody drenażowe wraz z przepompownią wód z fontanny oraz piaskownikiem wód drenażowych wraz z projektowanym układem rozsączania wód drenażowych,
na działkach nr 5188/1 i 5188/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 2, jednostce ewidencyjnej Końskie - miasto.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Archeolog zobowiązany jest w szczególności do:
a) powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozpoczęciu i zakończeniu nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z powyższą inwestycją,
b) prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów archeologicznych,
c) sporządzenia stosownej dokumentacji po zakończeniu zadania o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
c) powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zabezpieczenia terenu w razie odkryć archeologicznych.
Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy oraz STWiOR
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak
Ilość części: 2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2013
Informacja na temat wadium:
W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane
Zaliczka: Nie
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
do wykonania zamówienia
- Wykonawca winien wykazać, dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia (bez ograniczeń)
w specjalności architektonicznej (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane).zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
Zadanie nr 2- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia (bez ograniczeń)
do nadzorowania prac ziemnych
Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
a) wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, którego wzorzec przedstawiono w rozdziale D niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
b) Jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
c) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 -
zmiana terminu zakończenia, ale tylko w przypadku przedłużenia terminu wykonywania robót budowlanych w ramach zadania Rewitalizacja miasta Końskie I - Park Miejski.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie pok. 16
Data składania wniosków, ofert: 20/08/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie pok. 24 ( sekretariat)
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Czy unieważnienie postępowania: Tak
Numer części zamówienia: 1
Nazwa:
pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski
w specjalności: architektonicznej (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski w specjalności architektonicznej (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) lub innej upoważniającej do wykonywania robót w zakresie objętym niniejszym pozwoleniem zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Ponadto Inspektor zobowiązany jest do kontroli prawidłowości realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzania dla Zamawiającego raportów (co najmniej 1 raz w miesiącu) z przebiegu robót, przygotowania dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru, rozliczania wykonanych robót, analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp., sporządzanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót budowlanych.
Obecność Inspektora na placu budowy będzie potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.
Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego Rewitalizacja miasta Końskie- Park Miejski
określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy
oraz STWiOR.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2013
Kod kryterium cenowe: A
Numer części zamówienia: 2
Nazwa:
pełnienie obowiązków nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski
Opis:
Przedmiot zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja miasta Końskie I-Park Miejski.
W zakres prac Archeologa wchodzi:
Przedmiot umowy obejmuje usługę polegającą na pełnieniu nadzoru archeologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja miasta Końskie I - Park Miejski.
Nadzorem obejmuje się roboty ziemne na terenie planowanej inwestycji (dz. nr 5188/1
i 5188/2), zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej Zespołu pałacowo-parkowego Małachowskich. Zakres robót objętych nadzorem dotyczyć będzie:
-wymianę istniejących nawierzchni asfaltowych na projektowane nawierzchnie (żwir walcowany, kostka brukowa i płyty kamienne),
-budowę projektowanej fontanny,
-budowa strefy wejściowej przy wejściu do skrzydła wschodniego budynku Urzędu Miasta i Gminy,
-rozbiórkę betonowej płyty i murków przy słupach bramy południowej,
-budowę masztu flagowego,
-przebudowę istniejącej instalacji oświetlenia z wymianą punktów oświetleniowych,
-wykonanie drenażu terenu i odbioru wód opadowych z budynków skrzydeł pałacowych przylegających do obszaru opracowania,
-budowę przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz ze studzienką wodomierzową do projektowanej fontanny,
-budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzające wody z fontanny wraz z pompownią wód zanieczyszczonych,
-budowę sieci deszczowej odprowadzającej wody drenażowe wraz z przepompownią wód z fontanny oraz piaskownikiem wód drenażowych wraz z projektowanym układem rozsączania wód drenażowych,
na działkach nr 5188/1 i 5188/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 2, jednostce ewidencyjnej Końskie - miasto.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Archeolog zobowiązany jest w szczególności do:
a) powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozpoczęciu i zakończeniu nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z powyższą inwestycją,
b) prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów archeologicznych,
c) sporządzenia stosownej dokumentacji po zakończeniu zadania o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
c) powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zabezpieczenia terenu w razie odkryć archeologicznych.
Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy oraz STWiOR
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2013
Kod kryterium cenowe: A
Podobne przetargi
76304 / 2012-03-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Imielno - Imielno (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO przy realizacji inwestycji :
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno
235372 / 2009-07-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wodzisław - Wodzisław (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy wykonywaniu zadania pn. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ulicy Szkolnej
81420 / 2013-02-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T - ul. Piękna na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej.
45488 / 2009-03-02 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usług związanych z nadzorem inwestorskim nad realizacją umowy o roboty budowlane, której przedmiotem jest: Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 79 Warszawa - Bytom odcinek Przeczów-Słupia od km 243+320 do km 256+506, długość 13186mb - zamowienie nr 27/2009
318590 / 2009-09-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad remontem Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach
24568 / 2009-02-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych budynku WSPL SPZOZ
w Kielcach.
356330 / 2010-11-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi - droga gminna Nr 003738T Nr 1 w Ziemblicach - nadzór inwestorski nad odbudową dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi - droga gminna Nr 003738T Nr 1 w Ziemblicach
145556 / 2010-05-26 - Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
peÅ‚nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania p.n.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny KanaÅ‚ StrumieÅ„ w km 0+000 do km 12+980 zad. 1, na terenie gmin: PoÅ‚aniec i Åubnice, pow. Staszów, woj. Å›wiÄ™tokrzyskie
248484 / 2012-07-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wąchock - Wąchock (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
306666 / 2012-08-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wąchock - Wąchock (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
240769 / 2009-12-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad budową budynku Domu Strażaka i Domu Kultury w Woli Wiśniowskiej - stan zerowy
231614 / 2015-09-07 - Inny: Jednostka organizacyjna gminy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o. - Połaniec (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi Inżyniera Kontraktu - nadzór nad robotami uzupełniającymi do Kontraktu nr 4 (zamówienie uzupełniające do Kontraktu nr 3)
48191 / 2013-03-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ZPO PSPiP w Kurozwękach - Oddział Przedszkolny w Woli Osowej realizowana w dwóch zadaniach: Zad Nr1:Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ZPO PSPiP w Kurozwękach-Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne.Zad Nr2:Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ZPO PSPiP w Kurozwękach-Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjośrodowiskową
82571 / 2014-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad utworzeniem kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego
Obszaru Gospodarczego - strefa A realizowanych w ramach projektu pn: Staszowski Obszar Gospodarczy szansÄ… dla regionu
224459 / 2012-10-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Odbudowa dróg gminnych - nadzór inwestorski: Odbudowa drogi gminnej nr 003844T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600; Odbudowa drogi gminnej nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500
279593 / 2008-10-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Sztombergi w ramach programu Blisko boisko - nadzór inwestorski
27513 / 2011-01-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Chęciny - Chęciny (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach.
146402 / 2010-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów dróg powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
90484 / 2009-04-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Odbudowa drogi gminnej Nr 003791 T od 0+ 000 km do 0+500 km w miejscowości Mostki - Poddębowiec - nadzór inwestorski nad odbudową drogi gminnej Nr 003791 T od 0+ 000 km do 0+500 km w miejscowości Mostki - Poddębowiec
130115 / 2015-09-02 - Inny: PGL Lasy Państwowe
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce - Daleszyce (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad: rozbiórką budynków (stodoły, obory i piwnicy) zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 488 w miejscowości Cisów 122 i remontem drogi pożarowej nr 25 w leśnictwie Trzemosna
51420 / 2013-02-07 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną z mieszkaniami na wynajem, a docelowo na własność na działce nr 1839/4 w rejonie ul. Puscha w Kielcach .
117477 / 2013-06-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Staszów - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Staszowie - I etap - nadzór inwestorski
176168 / 2013-05-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Opatowie - Opatów (świętokrzyskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wybór Wykonawcy do pełnienia usług nadzoru inwestorskiego