120959 / 2010-05-12 - Administracja samorządowa / Wójt Gminy (Popielów)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. /Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów/

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice gm. Popielów.
Zakres robót budowlanych:
Ścieki z poszczególnych gospodarstw domowych dopływać będą grawitacyjnie do przydomowych pompowni zlokalizowanych na każdej posesji. Pompownie przydomowe dopływające ścieki przepompowywać będą do rurociągów zbiorczych i dalej rurociągiem tranzytowym do istniejącej oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach.
Rurociągi tłoczne - projektowane są z rur PE100+, SDR 17, PN 1,0 MPa, fi 40÷90 mm z warstwą ochronną 3 mm. Połączenia rurociągów za pomocą kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za pomocą zgrzewów doczołowych. Na rurociągach zbiorczych przewidziano zamontować zasuwy odcinające. Rurociągi tłoczne ścieków układane będą bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego na głębokości 1,4 ÷1,8 m p.p.t. Połączenie poszczególnych odcinków rurociągów ułożonych metoda przewiertu sterownego odcinka rurociągu, wykonane będą odkrywki w miejscach planowanego montażu kształtek. (odgałęzień siodłowych lub przyłączy, zasuw, itp.)
Pompownie przydomowe - projektowane są jako gotowy element prefabrykowany wykonany z PE o średnicy fi 800 mm, H = 2,5 m.
Wyposażenie przepompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z:
- pompy wyporowej z rozdrabniaczem i silnikiem mokrym
O parametrach pracy: Q = 0,7 l/s, H = 0,6 m, P = 1,1 kW, U = 400V lub U = 230 V
- czujników poziomu 3 kpl.
- skrzynki sterowniczej
- kabli zasilających i sterowania
- zaworu zwrotnego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu odcinającego kulowego

Zakres robót podstawowych Stare Siołkowice - etap IV:

- pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE fi 800 mm kpl. 145
- przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE fi 40 ÷ 50 mm szt. 145 L = 4018 m
(w tym przewierty sterowne L = 1102 m)
- rurociągi tłoczne ścieków - zbiorcze PE fi 63 ÷ 160 mm L = 4546 m
(w tym przewierty sterowne L = 3839 m)
- studzienki kontrolne fi 1500 mm z 3 zasuwami dn 150 mm kpl. 3
- studzienka kontrolna fi 1200 mm z 1 zasuwą dn 150 mm kpl. 1
- zasuwy odcinające z króćcami do zgrzewania dn 50 mm szt. 5
- przewierty sterowne rur ochronnych z PE fi 250/14,8 mm L = 60 m
(dla przejść rurociągów tłocznych ścieków pod rzeka Brynicą i Fuszerką oraz torami PKP)

Zakres robót podstawowych Nowe Siołkowice:

- pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE fi 800 mm kpl. 1
(dla budynku wielorodzinnego z dwoma pompami)
- pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE fi 800 mm kpl. 151
(dla budynków jednorodzinnych z jedna pompą)
- przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE fi 40 ÷ 50 mm szt. 152 L = 4052 - 44 = 4008m
(w tym przewierty sterowne L = 1078 m)
- rurociągi tłoczne ścieków - zbiorcze PE fi 63 ÷ 110 mm L = 5470 - 860 = 4610m
(w tym przewierty sterowne L = 5470 m)
- studzienka kontrolna fi 1500 mm z 4 zasuwami dn 100 mm kpl. 1
- studzienki kontrolne fi 1500 mm z 3 zasuwami dn 100 mm kpl. 2
- studzienka kontrolna fi 1200 mm z 2 zasuwami dn 100 mm kpl. 1
- zasuwy odcinające z króćcami do zgrzewania dn 65 mm szt. 1
- zasuwa odcinająca z króćcami do zgrzewania dn 50 mm szt. 1
Uwaga: z zakresu robót podstawowych odjęto zrealizowane odcinki rurociągów:
fi 110 PE L = 110 mb, fi75 PE L = 750 m, fi 40 PE L = 44 mb

Obowiązki wykonawcy:
1. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego - art. 25 i art. 26 ustawy (Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności poprzez:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową o realizację inwestycji.
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
- kontrolowanie rozliczeń budowy
2. Inspektor przekaże Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót sprawdzony przez siebie komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób wykonywanych w trakcie trwania robót.
W ramach powierzonych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do:
1. dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami
2. koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji
3. sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów
4. kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie
5. kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy
6. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
7. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót
8. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
9. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
10. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
11. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu
12. sprawdzanie protokołów odbiorów częściowych i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym
13. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych
14. dokonywanie odbioru zakończonych części robót budowlanych
15. w zakresie odbioru końcowego inwestycji:
a) dokonanie odbioru od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych
b) dopilnowanie dokonywania stosownych zapisów w dzienniku budowy
c) powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego
d) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego
e) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru
16. przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy
17. wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji
18. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:
a) comiesięcznych raportów zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów, ocenę jakości wykonywania robót i występujących głównych problemów
b) raportów interwencyjnych dotyczących nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji, przekazywanych do Zamawiającego w terminie 2 dni od zdarzenia
c) raportów rozliczeniowych, składanych w terminie do 14 dni od zakończenia etapu inwestycji określonego w harmonogramie inwestycji

Przepisy prawa
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia usług wszelkie aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 120959

Data publikacji: 2010-05-12

Nazwa: Wójt Gminy

Ulica: ul. Opolska 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Popielów

Kod pocztowy: 46-090

Województwo / kraj: opolskie

Adres strony internetowej: www.popielow.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. /Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów/

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice gm. Popielów.
Zakres robót budowlanych:
Ścieki z poszczególnych gospodarstw domowych dopływać będą grawitacyjnie do przydomowych pompowni zlokalizowanych na każdej posesji. Pompownie przydomowe dopływające ścieki przepompowywać będą do rurociągów zbiorczych i dalej rurociągiem tranzytowym do istniejącej oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach.
Rurociągi tłoczne - projektowane są z rur PE100+, SDR 17, PN 1,0 MPa, fi 40÷90 mm z warstwą ochronną 3 mm. Połączenia rurociągów za pomocą kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za pomocą zgrzewów doczołowych. Na rurociągach zbiorczych przewidziano zamontować zasuwy odcinające. Rurociągi tłoczne ścieków układane będą bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego na głębokości 1,4 ÷1,8 m p.p.t. Połączenie poszczególnych odcinków rurociągów ułożonych metoda przewiertu sterownego odcinka rurociągu, wykonane będą odkrywki w miejscach planowanego montażu kształtek. (odgałęzień siodłowych lub przyłączy, zasuw, itp.)
Pompownie przydomowe - projektowane są jako gotowy element prefabrykowany wykonany z PE o średnicy fi 800 mm, H = 2,5 m.
Wyposażenie przepompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z:
- pompy wyporowej z rozdrabniaczem i silnikiem mokrym
O parametrach pracy: Q = 0,7 l/s, H = 0,6 m, P = 1,1 kW, U = 400V lub U = 230 V
- czujników poziomu 3 kpl.
- skrzynki sterowniczej
- kabli zasilających i sterowania
- zaworu zwrotnego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu odcinającego kulowego

Zakres robót podstawowych Stare Siołkowice - etap IV:

- pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE fi 800 mm kpl. 145
- przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE fi 40 ÷ 50 mm szt. 145 L = 4018 m
(w tym przewierty sterowne L = 1102 m)
- rurociągi tłoczne ścieków - zbiorcze PE fi 63 ÷ 160 mm L = 4546 m
(w tym przewierty sterowne L = 3839 m)
- studzienki kontrolne fi 1500 mm z 3 zasuwami dn 150 mm kpl. 3
- studzienka kontrolna fi 1200 mm z 1 zasuwą dn 150 mm kpl. 1
- zasuwy odcinające z króćcami do zgrzewania dn 50 mm szt. 5
- przewierty sterowne rur ochronnych z PE fi 250/14,8 mm L = 60 m
(dla przejść rurociągów tłocznych ścieków pod rzeka Brynicą i Fuszerką oraz torami PKP)

Zakres robót podstawowych Nowe Siołkowice:

- pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE fi 800 mm kpl. 1
(dla budynku wielorodzinnego z dwoma pompami)
- pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE fi 800 mm kpl. 151
(dla budynków jednorodzinnych z jedna pompą)
- przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE fi 40 ÷ 50 mm szt. 152 L = 4052 - 44 = 4008m
(w tym przewierty sterowne L = 1078 m)
- rurociągi tłoczne ścieków - zbiorcze PE fi 63 ÷ 110 mm L = 5470 - 860 = 4610m
(w tym przewierty sterowne L = 5470 m)
- studzienka kontrolna fi 1500 mm z 4 zasuwami dn 100 mm kpl. 1
- studzienki kontrolne fi 1500 mm z 3 zasuwami dn 100 mm kpl. 2
- studzienka kontrolna fi 1200 mm z 2 zasuwami dn 100 mm kpl. 1
- zasuwy odcinające z króćcami do zgrzewania dn 65 mm szt. 1
- zasuwa odcinająca z króćcami do zgrzewania dn 50 mm szt. 1
Uwaga: z zakresu robót podstawowych odjęto zrealizowane odcinki rurociągów:
fi 110 PE L = 110 mb, fi75 PE L = 750 m, fi 40 PE L = 44 mb

Obowiązki wykonawcy:
1. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego - art. 25 i art. 26 ustawy (Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności poprzez:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową o realizację inwestycji.
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
- kontrolowanie rozliczeń budowy
2. Inspektor przekaże Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót sprawdzony przez siebie komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób wykonywanych w trakcie trwania robót.
W ramach powierzonych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do:
1. dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami
2. koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji
3. sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów
4. kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie
5. kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy
6. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
7. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót
8. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
9. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
10. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
11. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu
12. sprawdzanie protokołów odbiorów częściowych i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym
13. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych
14. dokonywanie odbioru zakończonych części robót budowlanych
15. w zakresie odbioru końcowego inwestycji:
a) dokonanie odbioru od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych
b) dopilnowanie dokonywania stosownych zapisów w dzienniku budowy
c) powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego
d) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego
e) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru
16. przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy
17. wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji
18. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:
a) comiesięcznych raportów zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów, ocenę jakości wykonywania robót i występujących głównych problemów
b) raportów interwencyjnych dotyczących nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji, przekazywanych do Zamawiającego w terminie 2 dni od zdarzenia
c) raportów rozliczeniowych, składanych w terminie do 14 dni od zakończenia etapu inwestycji określonego w harmonogramie inwestycji

Przepisy prawa
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia usług wszelkie aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 14/09/2012

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie:
udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zadań polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla robót zwianych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości rurociągów tłocznych min. 4000m, długości rurociągów przyłączeniowych min. 3000m oraz min. 150 przydomowych prefabrykowanych pompowni ścieków (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
dysponuje osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- drogowej
należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ
b) pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik)
c) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy)

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy (w tym terminu) w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.
- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
- zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,
- w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji),
- w przypadku wystąpienia udokumentowanych niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB Zamawiający może zmienić termin realizacji umowy,

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.popielow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów, pok 12

Data składania wniosków, ofert: 20/05/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 09:45

Miejsce składania:
Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach działania /Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej/ objętego programem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi