101206 / 2010-04-12 - Administracja samorządowa / Wójt Gminy (Popielów)

Oryginalny tusz T32434010 Purpurowy marki Epson

Cena: 68.88 PLN

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski na budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budową kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach. Budowa kanalizacji jest w trakcie realizacji, a zakres robót zrealizowanych wynosi 6%. Oznacza to, że nadzór inwestorski dotyczyć będzie 94% zakresu rzeczowego zadania przedstawionego poniżej:
Pełny Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
I. Kanalizacja sanitarna:
1. Karłowice
a) Kanalizacja grawitazcyjna
- Kanały PVC o śr.200/5,9 L=3508 m
- Kanały kam. śr. 200mm (przeciski sterowane metoda mikrotunelingu) L=159 m
- Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm szt. 58
- Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm szt. 46
- Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 137 L=1686m
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na ruruoc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 139
- Przewierty w rurach och. stal. Śr. 324/7,1 mm szt 2 L=14+12=26 m
b) Kanalizacja ciśnieniowa
- Pompownie przydomowe ścieków z PE. Śr. 800 mm kpl. 63
- Pompownia przydomowa ścieków z kregów bet. śr. 1200 mm kpl. 1 (bud. Wielorodzinny)
- Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=2823m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
- Zbiorcze rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷125 mm L=4485 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
- Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 140÷200 mm L=262 m (dla przejść rurociągów tłocznych ścieków pod drogą powiatową oraz Młynówka Karłowicką)
- Studzienki kontrolna z zasuwami SK-1, SK-2, SK-3 kpl. 3
c) Pompownia sieciowa ścieków PK-1 Ø 1500 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia PK-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1500 mm
- komora zasuw z kręgów bet. Ø 1500 mm
- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. Wody do płukania pomp) L = 33 m
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-1
d) Pompownia sieciowa ścieków PK-2 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia PK-2 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-2
e) Pompownia sieciowa ścieków PK-3 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia PK-3 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 25 m
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-3
2. Kurznie
a) Kanalizacja grawitazcyjna
- Kanały PVC o śr.200/5,9 L=2091 m
- Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm szt. 22
- Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm szt. 35
- Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 98 L=883 m
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na ruruoc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 96
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm przykanal. śr. 160 mm szt. 93
- Przeciski sterowne rur ochr. z PE śr. 280/16.6 (dla kanałów PVCśr. 160mm) szt. 7 L=80m
b) Kanalizacja ciśnieniowa
- Pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE śr. 800mm kpl. 40
- Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=1255 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=268)
- Rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷90 mm L=2282 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=1142)
- Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 200/11.9 mm L=32 m
(dla przejścia ruroc. Tłoczn. Ścieków PE śr. 90mm pod torami PKP)
c) Pompownia sieciowa ścieków P-1 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia P-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm kpl. 1
- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 18 m
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię P-1
Kanalizacja grawitacyjna obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studni na terenie prywatnej posesji.
II. Kanalizacja deszczowa w Karłowicach
- remont klapy zwrotnej na wylocie istn. kanału bet. Ø 1000 mm do Młynówki Karłowickiej
(oczyszczenie z rdzy, nasmarowanie i przywrócenie do sprawnego działania klapy zwrotnej) kpl. 1
- oczyszczenie piaskownika i wykonanie nowego przykrycia balami drewnianymi kpl. 1
- demontaż istn. rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika żel. Ø300mm wraz z zasuwami (4x4m=16m) L =16m
- wykonanie nowych rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika z rur bet. WIPRO Ø 400 mm (4 x 4 m = 16 m) L= 16 m
- montaż na wlocie i wylocie rurociągów do piaskownika zastawek kanałowych żel. Ø 400 mm szt. 4
- rozbiórka istn. kanałów betonowych Ø 600 mm i Ø 1000 mm z tymczasowym przepompowaniem wód deszczowych L= 599 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 800 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L=258 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 600 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L= 341 m
III. Wymiana sieci wodociągowej w Kurzniach
- rurociągi wodociągowe PE Ø 90 ÷110 mm L = 3370 m
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 366 m)
- przyłącza wodociągowe PE Ø 32 ÷90 mm szt. 137 L = 3366 m
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 297 m)
- instalacje wodociągowe wewnętrzne Ø 32 ÷90 mm kpl. 137
- studzienki bet. Ø 1200 z trójnikiem Combi uzbrojonym w 3 zasuwy Ø100 mm kpl. 2
- zasuwy odcinające Ø 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE szt. 8
- hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi Ø80 mm kpl 28.



Obowiązki wykonawcy:
1. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego - art. 25 i art. 26 ustawy (Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności poprzez:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową o realizację inwestycji.
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
- kontrolowanie rozliczeń budowy
2. Inspektor przekaże Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót sprawdzony przez siebie komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób wykonywanych w trakcie trwania robót.
W ramach powierzonych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do:
1. dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami
2. koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji
3. sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów
4. kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie
5. kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy
6. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
7. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót
8. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
9. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
10. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
11. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu
12. sprawdzanie protokołów odbiorów częściowych i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym
13. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych
14. dokonywanie odbioru zakończonych części robót budowlanych
15. w zakresie odbioru końcowego inwestycji:
a) dokonanie odbioru od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych
b) dopilnowanie dokonywania stosownych zapisów w dzienniku budowy
c) powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego
d) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego
e) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru
16. przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy
17. wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji
18. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:
a) comiesięcznych raportów zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów, ocenę jakości wykonywania robót i występujących głównych problemów
b) raportów interwencyjnych dotyczących nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji, przekazywanych do Zamawiającego w terminie 2 dni od zdarzenia
c) raportów rozliczeniowych, składanych w terminie 14 dni od zakończenia etapu inwestycji określonego w harmonogramie inwestycji

Przepisy prawa
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia usług wszelkie aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 101206

Data publikacji: 2010-04-12

Nazwa: Wójt Gminy

Ulica: ul. Opolska 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Popielów

Kod pocztowy: 46-090

Województwo / kraj: opolskie

Adres strony internetowej: www.popielow.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski na budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budową kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach. Budowa kanalizacji jest w trakcie realizacji, a zakres robót zrealizowanych wynosi 6%. Oznacza to, że nadzór inwestorski dotyczyć będzie 94% zakresu rzeczowego zadania przedstawionego poniżej:
Pełny Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
I. Kanalizacja sanitarna:
1. Karłowice
a) Kanalizacja grawitazcyjna
- Kanały PVC o śr.200/5,9 L=3508 m
- Kanały kam. śr. 200mm (przeciski sterowane metoda mikrotunelingu) L=159 m
- Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm szt. 58
- Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm szt. 46
- Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 137 L=1686m
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na ruruoc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 139
- Przewierty w rurach och. stal. Śr. 324/7,1 mm szt 2 L=14+12=26 m
b) Kanalizacja ciśnieniowa
- Pompownie przydomowe ścieków z PE. Śr. 800 mm kpl. 63
- Pompownia przydomowa ścieków z kregów bet. śr. 1200 mm kpl. 1 (bud. Wielorodzinny)
- Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=2823m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
- Zbiorcze rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷125 mm L=4485 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
- Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 140÷200 mm L=262 m (dla przejść rurociągów tłocznych ścieków pod drogą powiatową oraz Młynówka Karłowicką)
- Studzienki kontrolna z zasuwami SK-1, SK-2, SK-3 kpl. 3
c) Pompownia sieciowa ścieków PK-1 Ø 1500 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia PK-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1500 mm
- komora zasuw z kręgów bet. Ø 1500 mm
- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. Wody do płukania pomp) L = 33 m
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-1
d) Pompownia sieciowa ścieków PK-2 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia PK-2 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-2
e) Pompownia sieciowa ścieków PK-3 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia PK-3 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 25 m
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-3
2. Kurznie
a) Kanalizacja grawitazcyjna
- Kanały PVC o śr.200/5,9 L=2091 m
- Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm szt. 22
- Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm szt. 35
- Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 98 L=883 m
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na ruruoc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 96
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm przykanal. śr. 160 mm szt. 93
- Przeciski sterowne rur ochr. z PE śr. 280/16.6 (dla kanałów PVCśr. 160mm) szt. 7 L=80m
b) Kanalizacja ciśnieniowa
- Pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE śr. 800mm kpl. 40
- Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=1255 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=268)
- Rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷90 mm L=2282 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=1142)
- Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 200/11.9 mm L=32 m
(dla przejścia ruroc. Tłoczn. Ścieków PE śr. 90mm pod torami PKP)
c) Pompownia sieciowa ścieków P-1 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia P-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm kpl. 1
- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 18 m
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię P-1
Kanalizacja grawitacyjna obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studni na terenie prywatnej posesji.
II. Kanalizacja deszczowa w Karłowicach
- remont klapy zwrotnej na wylocie istn. kanału bet. Ø 1000 mm do Młynówki Karłowickiej
(oczyszczenie z rdzy, nasmarowanie i przywrócenie do sprawnego działania klapy zwrotnej) kpl. 1
- oczyszczenie piaskownika i wykonanie nowego przykrycia balami drewnianymi kpl. 1
- demontaż istn. rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika żel. Ø300mm wraz z zasuwami (4x4m=16m) L =16m
- wykonanie nowych rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika z rur bet. WIPRO Ø 400 mm (4 x 4 m = 16 m) L= 16 m
- montaż na wlocie i wylocie rurociągów do piaskownika zastawek kanałowych żel. Ø 400 mm szt. 4
- rozbiórka istn. kanałów betonowych Ø 600 mm i Ø 1000 mm z tymczasowym przepompowaniem wód deszczowych L= 599 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 800 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L=258 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 600 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L= 341 m
III. Wymiana sieci wodociągowej w Kurzniach
- rurociągi wodociągowe PE Ø 90 ÷110 mm L = 3370 m
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 366 m)
- przyłącza wodociągowe PE Ø 32 ÷90 mm szt. 137 L = 3366 m
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 297 m)
- instalacje wodociągowe wewnętrzne Ø 32 ÷90 mm kpl. 137
- studzienki bet. Ø 1200 z trójnikiem Combi uzbrojonym w 3 zasuwy Ø100 mm kpl. 2
- zasuwy odcinające Ø 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE szt. 8
- hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi Ø80 mm kpl 28.



Obowiązki wykonawcy:
1. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego - art. 25 i art. 26 ustawy (Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności poprzez:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową o realizację inwestycji.
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
- kontrolowanie rozliczeń budowy
2. Inspektor przekaże Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót sprawdzony przez siebie komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób wykonywanych w trakcie trwania robót.
W ramach powierzonych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do:
1. dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami
2. koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji
3. sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów
4. kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie
5. kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy
6. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
7. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót
8. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
9. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
10. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
11. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu
12. sprawdzanie protokołów odbiorów częściowych i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym
13. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych
14. dokonywanie odbioru zakończonych części robót budowlanych
15. w zakresie odbioru końcowego inwestycji:
a) dokonanie odbioru od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych
b) dopilnowanie dokonywania stosownych zapisów w dzienniku budowy
c) powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego
d) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego
e) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru
16. przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy
17. wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji
18. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:
a) comiesięcznych raportów zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów, ocenę jakości wykonywania robót i występujących głównych problemów
b) raportów interwencyjnych dotyczących nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji, przekazywanych do Zamawiającego w terminie 2 dni od zdarzenia
c) raportów rozliczeniowych, składanych w terminie 14 dni od zakończenia etapu inwestycji określonego w harmonogramie inwestycji

Przepisy prawa
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia usług wszelkie aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 14/11/2011

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zadań polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla robót zwianych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - 20 km, grawitacyjnej - 6 km, przepompowni ścieków - 40 szt. oraz budowie sieci wodociągowej - 5 km (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
dysponuje osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu §23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578)
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust 1 cytowanego wyżej rozporządzenia
- w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu § 18 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia
należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy (w tym terminu) w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.
-zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
-zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,
-w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji),
-w przypadku wystąpienia udokumentowanych niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB Zamawiający może zmienić termin realizacji umowy,

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.popielow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urzad Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 46-090 Popielow pok nr 12

Data składania wniosków, ofert: 20/04/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 09:45

Miejsce składania:
Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
/inwestujemy w Twoją przyszłość/

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi