33288 / 2011-03-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (Warszawa)

Oryginalny toner CF382A Zółty marki Hewlett Packard

Cena: 473.55 PLN

Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: /Przebudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie/

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: /Przebudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie/.
Inwestorowi zastępczemu powierzone zostaną następujące zadania:
1) Zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie wraz
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń określonych przepisami prawa budowlanego, między innymi:
a) Sprawdzenie i ocena kompletności oraz zaproponowanych rozwiązań koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy przedmiotowego budynku;
b) Zlecenie wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych;
c) Sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy;
d) Udział w pracach komisji przetargowej;
e) Przygotowanie korespondencji z wykonawcami w trakcie postępowania;
f) Przygotowanie rozstrzygnięcia postępowania;
g) Sporządzenie protokołu z postępowania;
h) Przygotowanie umowy z wybranym wykonawcą.
Zamawiający akceptuje przedłożoną SIWZ oraz wzór umowy, przedstawiciele Zamawiającego wchodzą w skład komisji przetargowej, Dyrektor Zamawiającego wybiera najkorzystniejszą ofertę i podpisuje umowę z wykonawcą projektu.

2) Odbiór projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz sprawdzenie i ocena poprawności wykonania powyższych dokumentów,
między innymi:
a) Sprawdzenie kompletności oraz poprawności wykonania projektu;
b) Wskazanie i wyegzekwowanie ewentualnych zmian lub poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej;
c) Protokolarny odbiór projektu oraz niezbędnych pozwoleń.

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót,
między innymi:
a) Sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy;
b) Udział w pracach komisji przetargowej;
c) Przygotowanie korespondencji z wykonawcami w trakcie postępowania;
d) Przygotowanie rozstrzygnięcia postępowania;
e) Sporządzenie protokołu z postępowania;
f) Przygotowanie umowy z wybranym wykonawcą.
Zamawiający akceptuje przedłożoną SIWZ oraz wzór umowy, przedstawiciele Zamawiającego wchodzą w skład komisji przetargowej, Dyrektor Zamawiającego wybiera najkorzystniejszą ofertę i podpisuje umowę z wykonawcą projektu.

4) Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego oraz nadzoru inwestorskiego
w trakcie przeprowadzania prac budowlanych, między innymi:
a) Wyznaczenie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi branżami (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogólnobudowlaną, centralnego ogrzewania
i wentylacyjną oraz innymi);
b) Wyznaczenie inspektora nadzoru, koordynującego nadzór we wszystkich branżach;
c) Zaznajomienie zespołu wyznaczonych inspektorów z poszczególnych branż
z dokumentacją projektową, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznych przyłączenia poszczególnych mediów.
d) Aktualizacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
e) Protokolarne przekazanie terenu robót wykonawcy;
f) Koordynowanie prac wykonywanych przez wykonawcę i podwykonawców;
g) Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzanie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego protokołów z powyższych uzgodnień;
h) Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją inwestycji zgodnie
z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru prac ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót
i zgodności z dokumentacją projektową;
i) Dokumentowanie przebiegu robót budowlanych poprzez bieżące nanoszenie wpisów do dziennika budowy oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej i opisowej potwierdzającej jakość i zgodność wykonania poszczególnych prac z projektem,
w szczególności sukcesywna dokumentacja i odbiór prac, instalacji i urządzeń ulegających zakryciu przed ich odbiorem częściowym lub końcowym;
j) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników realizacji procesu inwestycji;
k) Prowadzenie narad roboczych z kierownikiem budowy, kierownikami poszczególnych robót lub z przedstawicielami wykonawcy i podwykonawców na terenie budowy oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad;
l) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
m) Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
n) Kontrola terminowości i zgodności przebiegu procesu budowlanego z przyjętym harmonogramem i podpisanymi umowami;
o) Egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawców lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień;
p) Dokonywanie czynności sprawdzania, wyceny i kalkulacji robót dodatkowych
i przekazywanie wyliczeń i uzasadnienia konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych do akceptacji przez Zamawiającego;
r) Inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami inwestycji, poprzez przygotowanie stosownych aneksów do tych umów, zgodnych
z ustawą prawo zamówień publicznych;
s) Informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji inwestycji;
t) Składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji;
u) Kontrola zaawansowania robót, ich ilości i jakości oraz potwierdzanie
i opisywanie faktur do celów rozliczeniowych i przedstawianie ich Zamawiającemu do akceptacji i dokonania płatności;
w) Sprawdzanie i egzekwowanie od wykonawców przedstawienia wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń oraz ich instrukcji obsługi i eksploatacji przed ich wbudowaniem;
x) Częściowe i końcowe, protokolarne odbiory prac, zgodne z harmonogramem prac
i zawartymi umowami;
y) Uzyskanie od wykonawcy prac budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z potwierdzonymi przez projektanta zmianami w stosunku do projektu budowlanego;
z) Nadzór nad usuwaniem przez wykonawcę prac budowlanych usterek
i sporządzanie odpowiednich protokołów;
aa) Naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawcy na rzecz Zamawiającego;
ab) Opracowanie opinii dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy z określeniem utraty wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
ac) Finansowe rozliczenie inwestycji;
ad) Archiwizację korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji;
ae) Zawiadomienie organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy
i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji (w przypadku takiego obowiązku) oraz udział w uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu prac budowlanych;
af) Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw;

5) Egzekwowanie w imieniu Zamawiającego przysługujących praw z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi od Wykonawcy inwestycji (likwidacja zauważonych podczas eksploatacji budynku usterek);

6) Wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności faktycznych
i prawnych koniecznych dla wykonania zadania inwestycyjnego, nawet jeśli nie zostały one wymienione w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ich wykonanie jest w interesie Zamawiającego lub są konieczne dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 33288

Data publikacji: 2011-03-02

Nazwa: Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

Ulica: ul. Cybernetyki 19B

Numer domu: 19B

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-677

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 207 95 10

Numer faxu: 022 207 95 90

Adres strony internetowej: www.uks.wawa.ibip.net.pl

Regon: 01210864000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: /Przebudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie/

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: /Przebudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie/.
Inwestorowi zastępczemu powierzone zostaną następujące zadania:
1) Zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie wraz
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń określonych przepisami prawa budowlanego, między innymi:
a) Sprawdzenie i ocena kompletności oraz zaproponowanych rozwiązań koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy przedmiotowego budynku;
b) Zlecenie wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych;
c) Sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy;
d) Udział w pracach komisji przetargowej;
e) Przygotowanie korespondencji z wykonawcami w trakcie postępowania;
f) Przygotowanie rozstrzygnięcia postępowania;
g) Sporządzenie protokołu z postępowania;
h) Przygotowanie umowy z wybranym wykonawcą.
Zamawiający akceptuje przedłożoną SIWZ oraz wzór umowy, przedstawiciele Zamawiającego wchodzą w skład komisji przetargowej, Dyrektor Zamawiającego wybiera najkorzystniejszą ofertę i podpisuje umowę z wykonawcą projektu.

2) Odbiór projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz sprawdzenie i ocena poprawności wykonania powyższych dokumentów,
między innymi:
a) Sprawdzenie kompletności oraz poprawności wykonania projektu;
b) Wskazanie i wyegzekwowanie ewentualnych zmian lub poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej;
c) Protokolarny odbiór projektu oraz niezbędnych pozwoleń.

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót,
między innymi:
a) Sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy;
b) Udział w pracach komisji przetargowej;
c) Przygotowanie korespondencji z wykonawcami w trakcie postępowania;
d) Przygotowanie rozstrzygnięcia postępowania;
e) Sporządzenie protokołu z postępowania;
f) Przygotowanie umowy z wybranym wykonawcą.
Zamawiający akceptuje przedłożoną SIWZ oraz wzór umowy, przedstawiciele Zamawiającego wchodzą w skład komisji przetargowej, Dyrektor Zamawiającego wybiera najkorzystniejszą ofertę i podpisuje umowę z wykonawcą projektu.

4) Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego oraz nadzoru inwestorskiego
w trakcie przeprowadzania prac budowlanych, między innymi:
a) Wyznaczenie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi branżami (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogólnobudowlaną, centralnego ogrzewania
i wentylacyjną oraz innymi);
b) Wyznaczenie inspektora nadzoru, koordynującego nadzór we wszystkich branżach;
c) Zaznajomienie zespołu wyznaczonych inspektorów z poszczególnych branż
z dokumentacją projektową, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznych przyłączenia poszczególnych mediów.
d) Aktualizacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
e) Protokolarne przekazanie terenu robót wykonawcy;
f) Koordynowanie prac wykonywanych przez wykonawcę i podwykonawców;
g) Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzanie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego protokołów z powyższych uzgodnień;
h) Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją inwestycji zgodnie
z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru prac ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót
i zgodności z dokumentacją projektową;
i) Dokumentowanie przebiegu robót budowlanych poprzez bieżące nanoszenie wpisów do dziennika budowy oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej i opisowej potwierdzającej jakość i zgodność wykonania poszczególnych prac z projektem,
w szczególności sukcesywna dokumentacja i odbiór prac, instalacji i urządzeń ulegających zakryciu przed ich odbiorem częściowym lub końcowym;
j) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników realizacji procesu inwestycji;
k) Prowadzenie narad roboczych z kierownikiem budowy, kierownikami poszczególnych robót lub z przedstawicielami wykonawcy i podwykonawców na terenie budowy oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad;
l) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
m) Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
n) Kontrola terminowości i zgodności przebiegu procesu budowlanego z przyjętym harmonogramem i podpisanymi umowami;
o) Egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawców lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień;
p) Dokonywanie czynności sprawdzania, wyceny i kalkulacji robót dodatkowych
i przekazywanie wyliczeń i uzasadnienia konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych do akceptacji przez Zamawiającego;
r) Inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami inwestycji, poprzez przygotowanie stosownych aneksów do tych umów, zgodnych
z ustawą prawo zamówień publicznych;
s) Informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji inwestycji;
t) Składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji;
u) Kontrola zaawansowania robót, ich ilości i jakości oraz potwierdzanie
i opisywanie faktur do celów rozliczeniowych i przedstawianie ich Zamawiającemu do akceptacji i dokonania płatności;
w) Sprawdzanie i egzekwowanie od wykonawców przedstawienia wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń oraz ich instrukcji obsługi i eksploatacji przed ich wbudowaniem;
x) Częściowe i końcowe, protokolarne odbiory prac, zgodne z harmonogramem prac
i zawartymi umowami;
y) Uzyskanie od wykonawcy prac budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z potwierdzonymi przez projektanta zmianami w stosunku do projektu budowlanego;
z) Nadzór nad usuwaniem przez wykonawcę prac budowlanych usterek
i sporządzanie odpowiednich protokołów;
aa) Naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawcy na rzecz Zamawiającego;
ab) Opracowanie opinii dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy z określeniem utraty wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
ac) Finansowe rozliczenie inwestycji;
ad) Archiwizację korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji;
ae) Zawiadomienie organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy
i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji (w przypadku takiego obowiązku) oraz udział w uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu prac budowlanych;
af) Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw;

5) Egzekwowanie w imieniu Zamawiającego przysługujących praw z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi od Wykonawcy inwestycji (likwidacja zauważonych podczas eksploatacji budynku usterek);

6) Wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności faktycznych
i prawnych koniecznych dla wykonania zadania inwestycyjnego, nawet jeśli nie zostały one wymienione w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ich wykonanie jest w interesie Zamawiającego lub są konieczne dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
712420006 (Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
716313003 (Usługi technicznego nadzoru budowlanego)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).
Wadium może być wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Na podstawie oświadczenia, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Na podstawie wykazu wykonanych prac podobnych z zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie, np. protokoły odbioru prac, referencje.
Zgodnie z rozdziałem I, ust. 5 pkt. 2 siwz za prace podobne zamawiający uzna: zrealizowanie minimum 2 zamówień obejmujących usługi pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz funkcji nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową budynków biurowych lub użyteczności publicznej o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej niż 20 mln zł brutto oraz o kubaturze budynku nie mniejszej niż 5.000,00 m3.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykonawca wypełni obowiązek wykazania, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko:
a) Inspektora nadzoru w branży architektonicznej,
b) Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej,
c) Inspektora nadzoru w branży sanitarnej w specjalnościach w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) Inspektora nadzoru w branży elektrycznej,
e) Inspektora nadzoru w branży klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie: Uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w odpowiednich branżach i specjalnościach, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz udokumentowane 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu poszczególnych robót budowlanych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Na podstawie kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku na podstawie innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający informuje, iż:
a) w przypadku zmiany stawek podatku VAT w trakcie realizacji umowy, dopuszcza się możliwość zmiany wartości zamówienia w wysokości odpowiadającej z zastosowania zmienionej stawki podatku VAT na cenę zamówienia netto. Powyższa zmiana powinna zostać wprowadzona w formie pisemnego aneksu do umowy;
b) Zamawiający dopuszcza po pierwszym roku obowiązywania umowy możliwość waloryzacji ryczałtowego wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane raz w roku o wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego do 31 stycznia każdego roku w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Powyższa zmiana powinna zostać wprowadzona w formie pisemnego aneksu do umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.uks.wawa.ibip.net.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B w Warszawie.

Data składania wniosków, ofert: 14/04/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Kancelaria Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie (pokój nr 003), ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 60

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi