247482 / 2012-07-12 - Administracja rządowa terenowa / Urząd Skarbowy Warszawa Targówek (Warszawa)

Zgodny z tonerem 593-11018 Purpurowy marki Cartridge Web

Cena: 147.60 PLN

Usługa Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę o jedną kondygnację budynku Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, z budową parkingu i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Dąbrowszczaków 14 w Warszawie

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu w imieniu Zamawiającego obowiązku Inwestora Zastępczego we wszystkich specjalnościach w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, z budową parkingu i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Dąbrowszczaków 14 w Warszawie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 247482

Data publikacji: 2012-07-12

Nazwa: Urząd Skarbowy Warszawa Targówek

Ulica: ul. Dąbrowszczaków 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-482

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 0-22 33-91-444

Numer faxu: 0-22 619-30-18

Regon: 01203776100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę o jedną kondygnację budynku Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, z budową parkingu i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Dąbrowszczaków 14 w Warszawie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu w imieniu Zamawiającego obowiązku Inwestora Zastępczego we wszystkich specjalnościach w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, z budową parkingu i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Dąbrowszczaków 14 w Warszawie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Czas: O

Okres w miesiącach: 54

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium w wysokości 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium wykonawca może wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawcy wpłacają przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr: 22 1010 1010 0165 7713 9120 0000 w NBP O/Warszawa z adnotacją: Wadium - RZP/PN/ 8 /2012

4. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Zamawiający wymaga od wykonawcy w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Ustawy załączenia do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia.

6. Dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia:
- winien jednoznacznie wymieniać przypadki bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium Zamawiającemu, na każde jego żądanie w przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy
- w przypadku wnoszenia przez konsorcjum winien wskazywać imiennie wszystkich członków konsorcjum biorących udział w postępowaniu, chyba że z innych dokumentów (upoważnienia dla lidera konsorcjum, umowy konsorcjum) jednoznacznie wynika, że wadium wnosi lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

7. Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom, Zamawiający dokona w trybie i na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.

8. Wykonawca, który zabezpieczy swoją ofertę niedopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta uznana za odrzuconą.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum dwie usługi na usługę Inwestora Zastępczego przy realizacji obiektów biurowych (przebudowa, rozbudowa obiektu) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kubaturze min. 12 500 m³ każda lub powierzchni użytkowej min. 3 000 m² każda usługa,

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności budowlano - konstrukcyjnej bez ograniczeń i udokumentowanym doświadczeniem zawodowym min. 3 lata,
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub osobami posiadającymi uprawnienia w poszczególnych specjalnościach) i udokumentowanym doświadczeniem zawodowym min. 3 lata ,
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej i doświadczeniem zawodowym min. 3 lata,
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń (lub osobami posiadającymi uprawnienia w poszczególnych specjalnościach) i udokumentowanym doświadczeniem zawodowym min. 3 lata ,
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie i doświadczeniem zawodowym min. 1 rok,
min. 1 osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji i doświadczeniem zawodowym min. 1 rok.

Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia w wysokości min. 200.000,00 zł.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Dot. Personelu inwestora zastępczego
Zakres zmian/powód zmiany

Zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie. Zmiany z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy, w każdym uzasadnionym przypadku.

Warunki i tryb dokonania zmian
Za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę, pod warunkiem, że spełnia on kryteria przyjęte w SIWZ. Stosowny aneks do umowy.
Dot. Terminu wykonania umowy lub jej części
Zakres zmian/powód zmiany
W przypadku opóźnienia w realizacji robót budowlanych i konieczności przedłużenia czasu świadczenia usługi inwestora zastępczego
Warunki i tryb dokonania zmian
Udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 na przedłużony okres pełnienia obowiązków inwestora zastępczego o wart. do 50 % wartości udzielonego zamówienia podstawowego. Nowa umowa.
Zakres zmian/powód zmiany
W przypadku zawieszenia wykonania robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego inwestor zastępczy nie będzie świadczył usług i pobierał wynagrodzenia w okresie zawieszenia
Warunki i tryb dokonania zmian
Strony umowy podpiszą aneks do umowy przedłużający okres wykonania usługi o czas wydłużenia robót budowlanych.
Dot. zmian przepisów prawa (VAT, przepisy branżowe związane z przedmiotem zamówienia
Zakres zmian/powód zmiany
Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
Warunki i tryb dokonania zmian
Zmiana umowy w formie aneksu.
Dot. zmian związanych z dofinansowaniem umowy lub zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
Zakres zmian/powód zmiany
Zmiana wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie usługi zastępstwa inwestorskiego lub na roboty budowlane
Warunki i tryb dokonania zmian
Zmiana umowy w formie aneksu.
Zakres zmian/powód zmiany
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, jeżeli w wyniku dokonania zmiany postanowień umowy usługi objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane nie w całości, lecz w części.
Warunki i tryb dokonania zmian
Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie proporcjonalnie do wielkości zmniejszenia. Zmiana umowy w formie aneksu.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.is.waw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek ul. Dąbrowszczaków 14 w Warszawie p.26

Data składania wniosków, ofert: 24/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek ul. Dąbrowszczaków 14 w Warszawie p.26

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Jeżeli wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest osobą fizyczną, to na potwierdzenie, że oferta została złożona przez osobę uprawnioną, Zamawiający wymaga złożenia kopii odpisu z CEIDG potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Określenie zamówień uzupełniających:
Usługi inwestora zastępczego - opisane w załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Podobne przetargi