220121 / 2014-10-17 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat Siemiatycki (Siemiatycze)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania -Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w związku z operacją pn. Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, w związku z operacją pn. Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego, w ramach działania 1.7.125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach trzech obiektów scaleniowych i został podzielony na trzy następujące części: Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części: -Cz. I - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego DROCHLIN I INNE -Cz. II - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego MIŁKOWICE I INNE - Cz. III - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego KRUPICE I KLEKOTOWO.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 220121
Data publikacji: 2014-10-17
Nazwa: Powiat Siemiatycki
Ulica: ul. Legionów Piłsudskiego 3
Numer domu: 3
Miejscowość: Siemiatycze
Kod pocztowy: 17-300
Województwo / kraj: podlaskie
Numer telefonu: 85 65 66 500
Numer faxu: 85 65 66 501
Regon: 05065861100000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania -Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w związku z operacją pn. Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, w związku z operacją pn. Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego, w ramach działania 1.7.125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach trzech obiektów scaleniowych i został podzielony na trzy następujące części: Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części: -Cz. I - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego DROCHLIN I INNE -Cz. II - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego MIŁKOWICE I INNE - Cz. III - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego KRUPICE I KLEKOTOWO.
Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak
Ilość części: 3
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 29/05/2015
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobą(ami) zdolną(ymi) wykonać zamówienie, tj. posiadającą(ymi) następujące doświadczenie i kwalifikacje: a) posiada(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej - inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. Uprawnienia budowlane powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, b) posiada(ją) doświadczenie, tj. pełnił(y) lub pełni(ą) funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej lub funkcję kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: - dla Cz. I zamówienia - osoba, która pełniła lub pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub funkcję kierownika budowy w branży drogowej na min. 1 inwestycji o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto, - dla Cz. II zamówienia - osoba, która pełniła lub pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub funkcję kierownika budowy w branży drogowej na min. 1 inwestycji o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto, - dla Cz. III zamówienia - osoba, która pełniła lub pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub funkcję kierownika budowy w branży drogowej na min. 1 inwestycjach o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. W przypadku składnia oferty na dwie lub trzy części zamówienia warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobą(ami) zdolną(ymi) wykonać zamówienie, tj. posiadającą(ymi) następujące doświadczenie i kwalifikacje: - dla Cz. I i II zamówienia lub Cz. II i III zamówienia: - posiada(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej - inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. Uprawnienia budowlane powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, - posiada(ją) doświadczenie, tj. pełnił(y) lub pełni(ą) funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej lub funkcję kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: - osoba, która pełniła lub pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub funkcję kierownika budowy w branży drogowej na min. 2 inwestycjach, w tym 1 inwestycja o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto oraz 1 inwestycja o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto, - dla Cz. I i III zamówienia: - posiada(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej - inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. Uprawnienia budowlane powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, - posiada(ją) doświadczenie, tj. pełnił(y) lub pełni(ą) funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej lub funkcję kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: - osoba, która pełniła lub pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub funkcję kierownika budowy w branży drogowej na min. 2 inwestycjach o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda, - dla Cz. I, II i III zamówienia (całość zamówienia): - posiada(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej - inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. Uprawnienia budowlane powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, - posiada(ją) doświadczenie, tj. pełnił(y) lub pełni(ą) funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej lub funkcję kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: - osoba, która pełniła lub pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub funkcję kierownika budowy w branży drogowej na min. 2 inwestycjach o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto każda.
W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wskazuje osobę(y), które pełni(ą) funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub funkcję kierownika budowy nad realizowaną inwestycją, to wartość zrealizowanej części tej inwestycji na dzień składania ofert musi stanowić co najmniej kwotę wymaganą przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia (np. dla części I zamówienia wartość już zrealizowanej części inwestycji powinna wynosić co najmniej 1 000 000 zł brutto).
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1.Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy. 2. Zmiany umowy mogą być dokonane za wyrażoną na piśmie zgodą obu stron, w formie aneksu, z zastrzeżeniem § 12 ust.2. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy polegających na zmianie: 1) terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie usługi (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie usługi należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania usługi), b) siłą wyższą, (jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy), c) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, związanego z operacją pn. Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego, d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, - wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, - konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) zmiany osób przewidzianych
do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. 3) Zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy. 4.Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 5.Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić na podstawie uzasadnionego pisemnego wystąpienia Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
w siedzibie ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze p. 209 II piętro.
Data składania wniosków, ofert: 27/10/2014
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
w siedzibie zamawiającego ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze (Punkt Obsługi Klienta - parter).
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Czy unieważnienie postępowania: Tak
Podobne przetargi
194796 / 2009-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Bielski - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
243402 / 2013-06-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Supraśl - Supraśl (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEÅNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
NAD ROBOTAMI PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓÅW SOBOLEWIE
156900 / 2014-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy Przebudowie drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku Zabłudów - Topolany.
40470 / 2012-02-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Augustowie - Augustów (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie
101758 / 2012-04-02 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami na zadaniu (części):
1/ Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w m. Kleszczele na drodze krajowej nr 66 w km 101+913
2/ Przebudowa mostu przez rz. BiebrzÄ™ k/m Sztabin na drodze krajowej nr 8 w km 706+634
3/ Rozbiórka mostu i budowę przepustu przez ciek od Dziadkowic w m. Dziadkowice na drodze krajowej nr 19 w km 137+384
4/ Rozbiórka mostu i budowę przepustu przez cbn. k/m Kuriany na drodze krajowej nr 19 w km 66+381
76518 / 2012-03-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Budowa ul. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedłużenie ul. Sławińskiego z włączeniem do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury
181817 / 2014-08-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku
189651 / 2011-07-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Perlejewo - Perlejewo (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Nadbużańskie Centrum Turystyczne
39997 / 2016-04-14 - Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy
Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Zespole Obiektów Sportowych Zwierzyniec przy ul. 11 Listopada 28
w Białymstoku
201888 / 2010-07-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
ZADANIE 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:
Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno - Tykocin etap I.
ZADANIE 2 - Obsługa laboratoryjna robót budowlanych na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:
Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno - Tykocin etap I
115279 / 2010-05-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną.
119679 / 2009-07-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Bielski - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
108923 / 2009-07-10 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi wraz z branżami w ramach: Rozbudowa drogi krajowej Nr 58 Pisz - Szczuczyn na odc. od gr. woj. warmińsko - mazurskiego - Szczuczyn od km 150+322 do km 155+724 wraz z
towarzyszÄ…cÄ… infrastrukturÄ… technicznÄ…
1789 / 2013-01-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
199036 / 2015-08-05 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża - Białowieża (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługi z zakresu sprawowania nadzoru inwestorskiego
360536 / 2013-09-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wojewódzki w Åomży im. KardynaÅ‚a Stefana WyszyÅ„skiego - Åomża (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano- instalacyjnymi zwiÄ…zanymi z adaptacjÄ… pomieszczeÅ„ na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Åomży - II etap obejmujÄ…cy adaptacjÄ™ pomieszczeÅ„ w Pawilonie A I piÄ™tro strona lewa, II piÄ™tro.