119011 / 2014-06-03 - Administracja samorządowa / Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu (Namysłów)
Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Jagienna - Kozuby, o długości 1.000,00 mb.
Opis zamówienia
Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Jagienna - Kozuby, o długości 1.000,00 mb.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi,
2) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
3) plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie,
4) wykonanie poboczy utwardzonych,
5) oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 4 do SIWZ.
Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy.
Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również przedmiarem robót, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (w załączeniu), wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót.
Ponadto przedmiotem realizacji jest:
- Przygotowanie placu budowy.
- Opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
- Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót.
Na wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Miejsce realizacji zamówienia: Jagienna - Kozuby
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 119011
Data publikacji: 2014-06-03
Nazwa:
Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Ulica: Pl. Wolności 12A
Numer domu: 12A
Miejscowość: Namysłów
Kod pocztowy: 46-100
Województwo / kraj: opolskie
Numer telefonu: (077) 410 36 95
Numer faxu: 077 4103922
Adres strony internetowej: www.namyslow.pl
Regon: 53142196300000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Jagienna - Kozuby, o długości 1.000,00 mb.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Jagienna - Kozuby, o długości 1.000,00 mb.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi,
2) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
3) plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie,
4) wykonanie poboczy utwardzonych,
5) oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 4 do SIWZ.
Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy.
Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również przedmiarem robót, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (w załączeniu), wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót.
Ponadto przedmiotem realizacji jest:
- Przygotowanie placu budowy.
- Opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
- Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót.
Na wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Miejsce realizacji zamówienia: Jagienna - Kozuby
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
451121006 (Roboty w zakresie kopania rowów)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
452331402 (Roboty drogowe)
Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/09/2014
Informacja na temat wadium:
6.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją Wadium - nr sprawy: IZM.I.272.27.2014.AK-G.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wiedza i doświadczenie:
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Potencjał techniczny:
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży: (1) oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (2) oświadczenie na temat wielkości średniego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (3) przedstawi pisemne zobowiązanie/a podmiotu/ów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku korzystania z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu/ów oraz (4) określi części zamówienia, które powierzy podwykonawcy.
Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; (2) przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z potwierdzeniem jej opłacenia (w sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).
Oświadczenie nr 8: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty,
2) kosztorys ofertowy,
3) dowód wniesienia wadium,
4) określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy,
5) pisemne zobowiązanie/a podmiotu/ów, od którego/ych wykonawca zamierza pozyskać osoby lub inne podmioty zdolne do wykonania zamówienia, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,*
6) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
W następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
5) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
6) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
7) jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
8) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego,
9) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
10) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami infrastruktury,
11) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp.,
b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
e) konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Zmiana sposobu wykonania umowy:
1) zmiany technologiczne wywołane w szczególności:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych ,
e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
f) koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji przetargowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy,
g) konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy),
h) konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy),
2) zmiany zakresu:
a) konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w ofercie, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy,
b) rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót,
3) zmiany osób i podmiotów:
a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy),
b) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy),
4) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy:
a) zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy,
b) zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
c) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Zmiany terminów i warunków płatności:
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,
4. Pozostałe zmiany:
1) rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót,
2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku ,
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,
4) konieczność zmiany i modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek Zamawiającego, instytucji finansującej lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
7) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.namyslow.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210.
Data składania wniosków, ofert: 18/06/2014
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
1) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Nie dotyczy
2) SKŁADANIE OFERT: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:
DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY
Oferta na przetarg - Przebudowa drogi Jagienna - Kozuby
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMIN OTWARCIA OFERT
3) OTWARCIE OFERT: W tym samym dniu, co składanie ofert ale o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.
4) OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
W zakresie procedury przetargowej: Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. 77 410 36 95 wew. 210, fax /77/ 410 36 95 wew. 212 lub 77 410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, w godz. 07:30 - 15:30.
W zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Holinej: 77 410 36 95 wew. 220, fax /77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, w godz. 07:30 - 15:30.
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
134795 / 2009-08-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Głuchołaz - Głuchołazy (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont mostu na potoku Długosza w miejscowości Gierałcice gmina Głuchołazy w km 0+012,25 uszkodzonego pzrez powódź w czerwcu 2009 roku
5596 / 2016-01-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach - Walce (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec - Grocholub
99858 / 2012-03-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Paczków - Paczków (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu budynku Domu Kultury w Trzeboszowicach
323034 / 2009-09-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Strzelecki (MP) - Strzelce Opolskie (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
masÄ… mineralno - bitumicznÄ… w 2009 roku
389722 / 2012-10-09 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego w Opolu , ul.Ozimska 60A
222886 / 2013-06-11 - Inny: Państwowa osoba prawna
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont trzech lokali mieszkalnych (kpl. Ze wszystkimi instalacjami) i części wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zabytkowy dwór) w Strzelcach Namysłowskich, Gm. Domaszowice, pow. namysłowski, woj. opolskie. (nr inw. -031/163).
Postępowanie nr: OP.SO.ZP-016/II/ 51/2013/RB
300612 / 2015-11-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
P/18/2015 Rozbudowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej o salę operacyjną. Oddział neurochirurgii wraz z stanowiskami intensywnej terapii.
115915 / 2011-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu - Namysłów (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót dodatkowych przy wykonaniu projektu pn: Termomodernizacja budynku Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie.
87310 / 2011-04-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Zdzieszowice (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni do potoku Anka w Zdzieszowicach
163202 / 2011-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1435 O ul. Brzechwy w Kędzierzynie - Koźlu
180302 / 2014-05-28 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków - Prószków (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odbudowa nawierzchni drogi leśnej NR 30 w Leśnictwach Kopalina-Wybłyszczów -Przysiecz - długości 5808 mb etap III
137006 / 2012-04-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont wewnętrznych dróg i placów oraz inne roboty zawarte w dokumentacji projektowej w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3A i Ozimskiej 60A (na działkach nr 2-14, 2-23 i 2-15).
327150 / 2011-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont infrastruktury popowodziowej drogi powiatowej nr 1432 O Dzielnica - Przewóz
83571 / 2015-06-09 - Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst
WodociÄ…gi i Kanalizacja sp. z o. o. - Zdzieszowice (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - etap: Zmiana trasy rurociągu i rozbudowa sieci kolektor KS-1.2.4
256770 / 2014-07-31 - Uczelnia publiczna
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie remontów obiektów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZP.381.5A.2014).
368230 / 2010-11-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina DÄ…browa - DÄ…browa (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa budynku remizy strażackiej o garaż dwustanowiskowy w Sławicach - etap II.
22728 / 2014-01-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kolonowskie - Kolonowskie (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont Sali widowiskowej w Kolonowskiem w ramach operacji Remont Sali widowiskowej oraz budowa parkingu w Kolonowskiem.
333760 / 2013-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Baborów - Baborów (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
14888 / 2016-01-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku przy ul. Kościuszki 8 dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich
273850 / 2012-07-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kolonowskie - Kolonowskie (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie
267634 / 2012-07-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1407 O Borzysławice - Pawłowiczki
326918 / 2009-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Głogówku - Głogówek (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
MODERNIZACJA BUDYNKU W KAZIMIERZU PEÅNIÄ„CEGO FUNKCJĘ SPOÅECZNO-KULTURALNÄ„ POPRZEZ WYMIANĘ STOLARKI I
MALOWANIE ELEWACJI
92965 / 2010-04-22 - Uczelnia publiczna
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oleśnie - Olesno (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa budynku Szkoły Muzycznej 2010
143492 / 2015-06-15 - Uczelnia publiczna
Politechnika Opolska - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni asfaltowych, chodnika przy budynku nr 7 i wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu oraz wykonanie nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu (nr sprawy ZP/B/67/2015)
73925 / 2009-05-12 - Podmiot prawa publicznego
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa dróg ewakuacyjnych w budynku internatu - roboty budowlane, elektryczne - etap II - OSiW Olesno
oznaczenie sprawy DW 1/2009-A
317889 / 2011-12-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Dom Pomocy Społecznej - Prudnik (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.
173244 / 2014-05-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach - Głuchołazy (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa Apteki Szpitalnej
28223 / 2012-02-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nysa - UrzÄ…d Miejski w Nysie - Nysa (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zagospodarowanie fortecznej wieży ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym
151636 / 2013-04-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej - Biała (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej poprzez budowę parkingu i dojścia do windy w budynku szpitala. Nr sprawy 1/ZP/2013
200469 / 2011-07-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Renowacja pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego