95146 / 2010-04-06 - Administracja samorządowa / Burmistrz Miasta Działdowo (Działdowo)
Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu, który równocześnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów (wielobranżowego) Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych przez zamawiającego w ramach projektu Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie realizowanego w ramach osi priorytetowej 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 - Rewitalizacja miast.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, który równocześnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów -wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego. Inżyniera Kontraktu nadzoruje, monitoruje i składa raporty w trakcie i po zrealizowaniu rzeczowym projektu, rozlicza projekt, bierze udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, pogwarancyjnego, pośredniczy w kontaktach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokumentacji projektowej i wykonawcą robót odpowiadając za ich prawidłową realizację; Inżynier kontraktu działa zgodnie z postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego tj. z ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm., oraz wiedzą techniczną, a także warunkami umowy Nr UDA-RPWM.04.02-28-040/09-00 z dnia 29.12.2009r. o dofinansowanie projektu Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie. 2. etapy realizacji projektu Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie realizowanego w ramach osi priorytetowej 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 - Rewitalizacja miast (koordynowane i nadzorowane przez wykonawcę - Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego):etap poprzedzający budowę obejmuje:- sporządzenie: dokumentacji projektowej, o której mowa w §4 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca dokumentacji projektowej i wykonawca robót zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym w systemie -zaprojektuj i wybuduj. Termin opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 30.10.2010r. etap budowy obejmuje:- wykonanie robót budowlanych (łącznie z ich protokolarnym odbiorem końcowym), zgodnie z dokumentacją budowy i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do dnia 30.12.2011r. i bieżące rozliczanie finansowo-rzeczowe budowy, monitoring i sprawozdawczość; etap po zakończeniu rzeczowym budowy obejmuje:- przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjny w okresie 3 lat od daty dokonania odbioru końcowego, monitoring, ewaluacja, sprawozdawczość w tym z wykonania badań osiągniętych rezultatów. 3. Każdy z etapów określonych w pkt.2 będzie uznany przez Zamawiającego za zakończony po potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu sporządzonego przez Inżyniera kontraktu. Każdy protokół będzie obejmował sprawozdanie z zakończenia każdego z etapów wskazanych w pkt.2 działu siwz -opis przedmiotu zamówienia.4. Inżynier kontraktu wykona Usługę z najwyższą starannością, w ścisłej współpracy z Zamawiającym (koordynatorami projektu z ramienia zamawiającego), stosując się do jego zaleceń oraz wymogów i wytycznych obowiązujących przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków RPO WiM na lata 2007-2013. 5. Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Inżyniera kontraktu zakresu Usług, ani do zmiany sposobu ich wykonania. Szczegółowy zakres świadczonych usług zmawiający opisał w siwz i wzorze umowy.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 95146
Data publikacji: 2010-04-06
Nazwa: Burmistrz Miasta Działdowo
Ulica: ul. Zamkowa 12
Numer domu: 12
Miejscowość: Działdowo
Kod pocztowy: 13-200
Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie
Numer telefonu: 023 6970450
Numer faxu: 023 6970402
Regon: 00052435800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu, który równocześnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów (wielobranżowego) Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych przez zamawiającego w ramach projektu Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie realizowanego w ramach osi priorytetowej 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 - Rewitalizacja miast.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, który równocześnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów -wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego. Inżyniera Kontraktu nadzoruje, monitoruje i składa raporty w trakcie i po zrealizowaniu rzeczowym projektu, rozlicza projekt, bierze udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, pogwarancyjnego, pośredniczy w kontaktach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokumentacji projektowej i wykonawcą robót odpowiadając za ich prawidłową realizację; Inżynier kontraktu działa zgodnie z postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego tj. z ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm., oraz wiedzą techniczną, a także warunkami umowy Nr UDA-RPWM.04.02-28-040/09-00 z dnia 29.12.2009r. o dofinansowanie projektu Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie. 2. etapy realizacji projektu Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie realizowanego w ramach osi priorytetowej 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 - Rewitalizacja miast (koordynowane i nadzorowane przez wykonawcę - Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego):etap poprzedzający budowę obejmuje:- sporządzenie: dokumentacji projektowej, o której mowa w §4 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca dokumentacji projektowej i wykonawca robót zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym w systemie -zaprojektuj i wybuduj. Termin opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 30.10.2010r. etap budowy obejmuje:- wykonanie robót budowlanych (łącznie z ich protokolarnym odbiorem końcowym), zgodnie z dokumentacją budowy i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do dnia 30.12.2011r. i bieżące rozliczanie finansowo-rzeczowe budowy, monitoring i sprawozdawczość; etap po zakończeniu rzeczowym budowy obejmuje:- przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjny w okresie 3 lat od daty dokonania odbioru końcowego, monitoring, ewaluacja, sprawozdawczość w tym z wykonania badań osiągniętych rezultatów. 3. Każdy z etapów określonych w pkt.2 będzie uznany przez Zamawiającego za zakończony po potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu sporządzonego przez Inżyniera kontraktu. Każdy protokół będzie obejmował sprawozdanie z zakończenia każdego z etapów wskazanych w pkt.2 działu siwz -opis przedmiotu zamówienia.4. Inżynier kontraktu wykona Usługę z najwyższą starannością, w ścisłej współpracy z Zamawiającym (koordynatorami projektu z ramienia zamawiającego), stosując się do jego zaleceń oraz wymogów i wytycznych obowiązujących przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków RPO WiM na lata 2007-2013. 5. Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Inżyniera kontraktu zakresu Usług, ani do zmiany sposobu ich wykonania. Szczegółowy zakres świadczonych usług zmawiający opisał w siwz i wzorze umowy.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/03/2012
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Kasa Urzędu Miasta nie przyjmuje wpłat.
1. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
a. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy na konto Zamawiającego: 08 1020 3583 0000 3302 0011 3696 z dopiskiem wadium na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, który równocześnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów (wielobranżowego) Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych przez zamawiającego w ramach projektu - Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie.
b. poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),
e. poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
2. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
3. W treści dokumentu wykonawcy potwierdzającego wniesienie wadium, składanego w innej formie niż pieniądz, muszą być wyszczególnione okoliczności w których zamawiający może zatrzymać wadium w raz z odsetkami. Okoliczności te muszą wprost wynikać z art. 46 ust.4a i 5 uPzp.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć razem z ofertą.
5. Wadium złożone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania z ofertą.
6. Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 uPzp.
7. Za prawidłowo wniesione wadium, uważa się wadium znajdujące się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji, zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać [załącznik Nr 4 do siwz], że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) nadzorował co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową (modernizacją) nawierzchni ulic, parkingów i chodników o wartości nie niższej niż 100 000 PLN (dla przynajmniej jednej roboty) współfinansowaną przez UE;
b) nadzorował co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową (modernizacją) infrastruktury technicznej, o wartości nie niższej niż 100 000 PLN (dla przynajmniej jednej roboty) współfinansowaną przez UE;
Potencjał techniczny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postepowaniu, to znaczy, którzy nie podlegają ( z mocy art. 22 ust. 1 art. 24. ust. 1) wykluczeniu z powodu nie spełnienia powyższego warunku. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykazują wspólnie spełnienie powyższego warunku. ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą spełnia- nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych przez zamawiającego w siwz.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi wskazać [załącznik Nr 3 do siwz], że do wykonania niniejszego zamówienia dysponuje Zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w skład, którego wchodzą osoby:
- posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach:
a) konstrukcyjno - budowlanej
b) drogowej
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
e) architekt terenów zieleni
oraz
- posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. w specjalnościach:
a) konstrukcyjno - budowlanej
b) drogowej
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
e) architekt terenów zieleni
lub posiadające stosowne uprawnienia upoważniające do pełnienia w/w funkcji na terenie Polski, w przypadku osoby z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
- Osoby wchodzące w skład Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego muszą przynależeć do właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z ustawą o z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).
- Inżynier Kontraktu pełni jednocześnie funkcję jednego z Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, który koordynuje pracę pozostałych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykazują wspólne spełnienie powyąszego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych przez zamawiającego w siwz.
Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN (sto tysięcy złotych).Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykazują wspólne spełnienie powyąszego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych przez zamawiającego w siwz
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (załóącznik nr 2 do siwz. 2. Wypełniony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy - na druku własnym. konstrukcja harmonogramu musi odpowiadać założeniom przyjętym i opisanym przez zamawiającego w §7 projektu umowy, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik. 4. Dowód wniesienia wadium ( załączony do oferty) zgodnie z art. 45 ust. 6 uPzp.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana osób pełniących funkcje określone w § 4 ust. 1 i 2 projektu umowy.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: umdzialdowo@netbiz.com.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 20
Data składania wniosków, ofert: 20/04/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Działdowo - biuro obsługi klienta (parter), w godz. 7.30-15.30 albo nadsyłać na adres: Urząd Miasta Działdowo
Ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z EFRR, w ramach osi priorytetowej 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 - Rewitalizacja miast
Czy unieważnienie postępowania: Tak
Kody CPV:
710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)
Podobne przetargi
21622 / 2011-02-14 - Inny: jednostka organizacyjna realizujÄ…ca zadania zlecone przez UrzÄ…d Miasta
Zespół Placówek Edukacyjnych - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych zagospodarowania terenu patio budynku szkoły ZPE
201410 / 2010-07-08 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. Budowa Placówki Straży Granicznej w m. Górowo Iławecki oraz Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w m. Braniewo
83162 / 2011-04-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu Olsztyńskiego - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Modernizacja systemu grzewczego budynku użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE dla inwestycji realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj
404232 / 2010-12-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mikołajki - Mikołajki (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Mikołajki
401768 / 2011-11-29 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu obiektu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż oraz osób niepełnosprawnych w Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
38325 / 2010-02-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Biskupiec - Biskupiec (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie projektu budowlanego przebudowy układu komunikacyjnego - zaplecze ul. 1-Maja w Biskupcu
412168 / 2011-12-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Barciany - Barciany (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dikumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo, Skandawa,Silginy, Krelikiejmy, Piskorze, Momajny, Maciejki i modernizację oczyszczalni ścieków w Frączkowie.
119354 / 2010-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta - Braniewo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
wykonywanie usługi Inwestora Zastępczego Inżyniera Projektu w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie
47301 / 2010-03-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka - Olsztynek (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wybór wykonawcy na obsługę geodezyjną na terenie Gminy Olsztynek według wskazań Burmistrza Olsztynka, w celu realizacji zadań własnych w 2010 r.
244273 / 2012-11-19 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie zestawu dokumentów tj. programów funkcjonalno-użytkowych oraz analizy w zakresie stanu prawnego na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie finansowana ze środków pozyskanych z projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju - Projekt Strategiczny - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie nr 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych
177306 / 2011-06-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Działdowo - Działdowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu, który równocześnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych przez zamawiającego w ramach projektu Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
424994 / 2011-12-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej przebudowy i termomodernizacji budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Barczewie
250744 / 2008-11-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie wraz z kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uzyskaniem pozwolenia na budowę
75643 / 2013-05-14 - Inny: jednostka organizacyjna MON
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji projektowej na remontu rampy kolejowej wbk 531
w Olsztynie - postępowanie nr 41/U/2013
308171 / 2011-11-24 - Inny: Uczelnia Publiczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku i modernizacji istniejącego przy ul. Słonecznej 44A w ramach realizacji projektu Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności dla Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
102069 / 2011-03-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku administracyjnego w Zakładzie Karnym w Dublinach.
128053 / 2012-06-12 - Inny: jednostka organizacyjna MON
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Inwentaryzacja budowlana budynków nr 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 1/704 i 2/704 na terenie Jednostki Wojskowej 2039 w Lidzbarku Warmińskim - postępowanie nr 63/U/PN/2012.
89534 / 2010-03-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta - Braniewo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla projektu:
,, Przebudowa ul. Botanicznej i ul. ÅÄ…kowej w Braniewie /
28356 / 2012-01-30 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olsztynek - Olsztynek (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno
82421 / 2011-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Ełk - Ełk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29
211417 / 2010-08-06 - Inny: oświata
Zespół Szkół w Pasłęku - Pasłęk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
321248 / 2013-08-08 - Inny: Prokuratura
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadań inwestycyjnych w Bartoszycach i Ełku
225852 / 2008-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Barciany - Barciany (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
1) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Skandawa gm. Barciany,
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku: Skandawa PKP - Frączkowo - Kotki - Błędowo - Wielewo - Aptynty - Michałkowo- Ruta - Czaczek - Gradowo z ujęcia wody w Skandawie.
84709 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego
Szpital Giżycki Sp. z o.o. - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
PN/06/04/16
176575 / 2012-08-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu Olsztyńskiego - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Modernizacja systemu grzewczego budynku użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE dla inwestycji realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj