149846 / 2012-05-10 - Inny: Administracja Rządowa Niezespolona - Gospodarka Wodna / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (Poznań)

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do km 5+900 węzła częstochowskiego

Opis zamówienia

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa. W ramach przedmiotowej dokumentacji w szczególności należy wykonać:
1) Mapę dla celów projektowych w zakresie i ilości niezbędnym do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.
2) Badania geotechniczne podłoża w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania. Opracowanie to należy wykonać zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r., Nr 126 poz. 839 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. 2005 Nr 201, poz. 1673, późn. zm.).
3) Inwentaryzacje drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki sporządzoną zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 nr 151 poz. 1220).
4) Dokumentacje hydrologiczną.
5) Projekt budowlany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
6) Projekt wykonawczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
7) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zgodnie z wymogami rozdziału 3 w/w rozporządzenia z dnia 2 września 2004 r.).
9) Przedmiar robót (w zakresie o którym mowa w § 6 w/w. rozporządzenia z dnia
2 września 2004r.).
10) Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz. 1389).
11) Operat wodnoprawny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145)
12) Projekt podziału nieruchomości w formie operatu geodezyjnego, przedstawiającego podział działek niezbędnych dla wykonania przedmiotowego obiektu.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany:
a) Uwzględnić w opracowaniu dokumentacji projektowej projekt drogi konserwacyjnej wzdłuż wału (dla potrzeb wykonywania prac utrzymaniowych i konserwacyjnych wału i rzeki jak również dla dojazdu do istniejących nieruchomości zlokalizowanych na terenie przyległym do wału). Generalnie rozwiązania powinny być zbieżne z rozwiązaniami wynikającymi z opracowanej w 2011 r. Koncepcji programowo - przestrzennej budowy lub przebudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - odcinek L-II w km 5+269 - 5+961 węzła częstochowskiego (uzgodnionej z Urzędem Miasta Cz-wa oraz Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Cz-wie) dostępnej w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie.
b) Uzyskać wymagane przepisami prawa decyzje, opinie i uzgodnienia z właściwymi jednostkami, w tym niezbędne do złożenia wniosku o wydania decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie ustawą z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 143, poz. 963).
c) W przypadku uwag zgłaszanych przez właściwy organ przyjmujący wniosek
o wydanie wymaganej decyzji, opinii i uzgodnień, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi i uzupełnienia wniosku w terminie określonym przez ten organ.
d) Pełnić nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) nad realizacją przedmiotu zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego wynikającego z umowy bez dodatkowego wynagrodzenia do czasu jego zakończenia.
e) Przedstawić do umowy harmonogram prac projektowych zgodny z ofertą.
f) Sporządzić dokumentację w formie papierowej (w ilości egzemplarzy określonych w załączniku do istotnych warunków zamówienia - wycena) oraz elektronicznej na nośnikach DVD (1 komplet) z rozszerzeniem plików *.doc, *.xls, *.pdf. Kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej w formacie współpracującym z programem NORMA i rozszerzeniem pliku *.ath.
g) Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokona wizji lokalnej i uzyska niezbędne informacje na swój koszt

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 149846

Data publikacji: 2012-05-10

Nazwa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Ulica: ul. Szewska 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-760

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 8567706

Numer faxu: 061 8525731

Adres strony internetowej: www.poznan.rzgw.gov.pl

Regon: 00007924300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Administracja Rządowa Niezespolona - Gospodarka Wodna

Inny rodzaj zamawiającego:
Administracja Rządowa Niezespolona - Gospodarka Wodna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - (odc. L-II) kontynuacja - Rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do km 5+900 węzła częstochowskiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa. W ramach przedmiotowej dokumentacji w szczególności należy wykonać:
1) Mapę dla celów projektowych w zakresie i ilości niezbędnym do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.
2) Badania geotechniczne podłoża w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania. Opracowanie to należy wykonać zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r., Nr 126 poz. 839 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. 2005 Nr 201, poz. 1673, późn. zm.).
3) Inwentaryzacje drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki sporządzoną zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 nr 151 poz. 1220).
4) Dokumentacje hydrologiczną.
5) Projekt budowlany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
6) Projekt wykonawczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
7) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zgodnie z wymogami rozdziału 3 w/w rozporządzenia z dnia 2 września 2004 r.).
9) Przedmiar robót (w zakresie o którym mowa w § 6 w/w. rozporządzenia z dnia
2 września 2004r.).
10) Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz. 1389).
11) Operat wodnoprawny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145)
12) Projekt podziału nieruchomości w formie operatu geodezyjnego, przedstawiającego podział działek niezbędnych dla wykonania przedmiotowego obiektu.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany:
a) Uwzględnić w opracowaniu dokumentacji projektowej projekt drogi konserwacyjnej wzdłuż wału (dla potrzeb wykonywania prac utrzymaniowych i konserwacyjnych wału i rzeki jak również dla dojazdu do istniejących nieruchomości zlokalizowanych na terenie przyległym do wału). Generalnie rozwiązania powinny być zbieżne z rozwiązaniami wynikającymi z opracowanej w 2011 r. Koncepcji programowo - przestrzennej budowy lub przebudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - odcinek L-II w km 5+269 - 5+961 węzła częstochowskiego (uzgodnionej z Urzędem Miasta Cz-wa oraz Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Cz-wie) dostępnej w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie.
b) Uzyskać wymagane przepisami prawa decyzje, opinie i uzgodnienia z właściwymi jednostkami, w tym niezbędne do złożenia wniosku o wydania decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie ustawą z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 143, poz. 963).
c) W przypadku uwag zgłaszanych przez właściwy organ przyjmujący wniosek
o wydanie wymaganej decyzji, opinii i uzgodnień, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi i uzupełnienia wniosku w terminie określonym przez ten organ.
d) Pełnić nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) nad realizacją przedmiotu zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego wynikającego z umowy bez dodatkowego wynagrodzenia do czasu jego zakończenia.
e) Przedstawić do umowy harmonogram prac projektowych zgodny z ofertą.
f) Sporządzić dokumentację w formie papierowej (w ilości egzemplarzy określonych w załączniku do istotnych warunków zamówienia - wycena) oraz elektronicznej na nośnikach DVD (1 komplet) z rozszerzeniem plików *.doc, *.xls, *.pdf. Kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej w formacie współpracującym z programem NORMA i rozszerzeniem pliku *.ath.
g) Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokona wizji lokalnej i uzyska niezbędne informacje na swój koszt

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2012

Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca winien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacje projektowe (prace zakończone i odebrane), których przedmiotem było wykonanie projektów dotyczących budowy, remontu lub modernizacji budowli hydrotechnicznych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca winien wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w zakresie budowli hydrotechnicznych względnie melioracji wodnych nadane z mocy art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 5. Wycena oferty. 6. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 11-12 SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy:
- z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,
- z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy np. wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi pracami,
- z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy np. w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych,
- z powodu zmiany obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowała zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją działania bądź zaniechania którejkolwiek ze stron,
- z powodu zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
- z powodu zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w § 4 umowy,
- w przypadku wystąpienia innych okoliczności nie ingerujących w treść przedmiotu zamówienia, których nie można przewidzieć w momencie jej zawarcia.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.poznan.rzgw.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, pok. 310, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 14:00 lub pocztą

Data składania wniosków, ofert: 18/05/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; ul. Szewska 1, pokój nr 103

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przez BUDOWLE HYDROTECHNICZNE, o których mowa w punkcie III.3.2) Wiedza i doświadczenie, należy rozumieć: budowle hydrotechniczne w rozumieniu § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Podobne przetargi