255839 / 2013-11-28 - Inny: Skarb Państwa Lasy Państwowe / Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka (Dychów)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie nowej siedziby Nadleśnictwa.
Opis zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa nowej siedziby Nadleśnictwa w Brzózce.
(w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych niskoprądowych, drogowej oraz telekomunikacyjnych)
Szczegółowa charakterystyka zadania objętego nadzorem:
Budynek zaprojektowano jako dwuskrzydłowy w kształcie litery L. Skrzydła budynku zlokalizowane na kierunku północ-południe i wschód-zachód. W narożniku wewnętrznym od strony południowo-zachodniej wejście główne do budynku. Nad wejściem podcień wytworzony poprzez zadaszony taras wyjściowy z poddasza wsparty na dwóch słupach.
Od strony południowej na poddaszu przy sali konferencyjnej taras z zadaszeniem wytworzonym przez połacie dachowe stanowiący rodzaj loggii w ścianie szczytowej.
Bryła nawiązuje formą i detalem do istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dachami stromymi dwuspadowymi oraz do funkcji obiektu.
Długości poszczególnych boków:
Długość boków budynku - 28,10 m i 27,20m
Szerokość boków - 11,60m
Wysokość - 11,12 m (od poziomu terenu do kalenicy).
Powierzchnia użytkowa - 780,49 m2 w tym:
- przyziemie - 427,97 m2
- piętro - 352,52 m2
Funkcja podstawowa - pomieszczenia administracyjno-biurowe dla pracowników nadleśnictwa, gabinety nadleśniczego i zastępcy wraz z sekretariatem i pokojem kontroli oraz sala konferencyjna.
Funkcja pomocnicza:
socjalna - pomieszczenia higieniczno-sanitarne i pomieszczenie socjalne,
uzupełniająca - archiwum, kancelaria tajna, magazyn broni, kasa
techniczna i gospodarcza: - kotłownia, serwerownia, wentylatorownia, pom. porządkowe
komunikacja - hall, korytarze, przedsionki.
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:
- sanitarne - woda, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie zasilane z pompy cieplnej; klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, wentylacja higrosterowana i grawitacyjna ze wspomaganiem
- elektryczne - oświetlenia, siły, słaboprądowe.
- SAP - instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru
- Instalacja alarmowa antywłamaniowa
Budowa obejmuje również ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 255839
Data publikacji: 2013-11-28
Nazwa: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka
Ulica: Brzózka 50
Numer domu: 50
Miejscowość: Dychów
Kod pocztowy: 66-626
Województwo / kraj: lubuskie
Numer telefonu: 068 3917874
Numer faxu: 068 3838335
Regon: 97004011000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa Lasy Państwowe
Inny rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Lasy Państwowe
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie nowej siedziby Nadleśnictwa.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa nowej siedziby Nadleśnictwa w Brzózce.
(w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych niskoprądowych, drogowej oraz telekomunikacyjnych)
Szczegółowa charakterystyka zadania objętego nadzorem:
Budynek zaprojektowano jako dwuskrzydłowy w kształcie litery L. Skrzydła budynku zlokalizowane na kierunku północ-południe i wschód-zachód. W narożniku wewnętrznym od strony południowo-zachodniej wejście główne do budynku. Nad wejściem podcień wytworzony poprzez zadaszony taras wyjściowy z poddasza wsparty na dwóch słupach.
Od strony południowej na poddaszu przy sali konferencyjnej taras z zadaszeniem wytworzonym przez połacie dachowe stanowiący rodzaj loggii w ścianie szczytowej.
Bryła nawiązuje formą i detalem do istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dachami stromymi dwuspadowymi oraz do funkcji obiektu.
Długości poszczególnych boków:
Długość boków budynku - 28,10 m i 27,20m
Szerokość boków - 11,60m
Wysokość - 11,12 m (od poziomu terenu do kalenicy).
Powierzchnia użytkowa - 780,49 m2 w tym:
- przyziemie - 427,97 m2
- piętro - 352,52 m2
Funkcja podstawowa - pomieszczenia administracyjno-biurowe dla pracowników nadleśnictwa, gabinety nadleśniczego i zastępcy wraz z sekretariatem i pokojem kontroli oraz sala konferencyjna.
Funkcja pomocnicza:
socjalna - pomieszczenia higieniczno-sanitarne i pomieszczenie socjalne,
uzupełniająca - archiwum, kancelaria tajna, magazyn broni, kasa
techniczna i gospodarcza: - kotłownia, serwerownia, wentylatorownia, pom. porządkowe
komunikacja - hall, korytarze, przedsionki.
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:
- sanitarne - woda, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie zasilane z pompy cieplnej; klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, wentylacja higrosterowana i grawitacyjna ze wspomaganiem
- elektryczne - oświetlenia, siły, słaboprądowe.
- SAP - instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru
- Instalacja alarmowa antywłamaniowa
Budowa obejmuje również ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy.
Czas: O
Okres w miesiącach: 24
Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1 500zł,
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 29 1020 5402 0000 0702 01152719 z adnotacją Wadium - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie nowej siedziby Nadleśnictwa.
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275),
Sposób przekazania: zaleca się, aby dowód potwierdzający wniesienie wadium dołączyć do oferty.
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe,
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
10. Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 ,3 , 4 i 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie:
Wykażą w tym względzie, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizował:
- co najmniej 2 usługi polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego - powyżej 3000m3 (budynek wraz z instalacjami) o wartości nie niższej niż 4 000 000,00 zł, brutto z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalności:
a. konstrukcyjno-budowlanej - posiadający następujące kwalifikacje:
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b. elektrycznej w zakresie sieci i instalacji - posiadający następujące kwalifikacje:
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c. instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji - posiadający następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót instalacji sanitarnych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d. drogowej - posiadający następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót drogowych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
e. telekomunikacyjnej posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej,
f. Inżynier elektronik w specjalności elektroniczne, komputerowe systemy sterowania, sieci komputerowe/teleinformatyczne, który posiada kwalifikacje - wyższe wykształcenie techniczne-elektroniczne; posiada minimum 5 lat doświadczenia w zakresie projektowania i realizacji, lub projektowania i eksploatacji elektronicznych, komputerowych systemów sterowania i sieci komputerowych.
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że są członkami właściwych izb samorządu zawodowego;
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 1 000 000 zł. Polisa musi być ważna przynajmniej na dzień złożenia oferty, a następnie przedłużona na okres realizacji zadania.
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie nr 16: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących okolicznościach:
1) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia usług, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu realizacji niniejszej umowy,
2) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
3) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
4) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
5) siły wyższej,
6) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
3. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy:
1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane,
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą.
4) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia) bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych)
5) Wystąpi korzystna dla Zamawiającego możliwość zmiany przedmiotu zamówienia.
6) Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, z póź. zm.) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych. Zmiana taka nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Inspektora nadzoru
4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, i 3 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
Kod kryterium cenowe: A
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpośrednio w Brzózka 50, pokój nr 11. Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację. Udostępnienie
Data składania wniosków, ofert: 12/12/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka
Brzózka 50
66-626 Dychów
Pokój nr 2
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
528906 / 2012-12-27 - Inny: Państwowa jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Szprotawa - Szprotawa (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi Niebieskiej (dojazd pożarowy nr 15) relacji Leszno Dolne - Krzywczyce - odcinek 1 i 2
15128 / 2013-01-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE FUNKCJI INÅ»YNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU: OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA OBSZARU W ZLEWNI KANAÅU SIEDLICKIEGO - ETAP I.
346608 / 2013-08-28 - Inny: Policja
Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, działka nr 809
137786 / 2015-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Etap - ZADANIE nr 7M, Część I Inżynier Kontraktu realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - zamówienie uzupełniające nr 1
136158 / 2014-04-22 - Inny: Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Sława Śląska - Sława (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi nadzoru budowlanego z zakresu budownictwa drogowego w 2014r.
65624 / 2013-02-18 - Inny: państwowa jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Szprotawa - Szprotawa (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa siedziby Nadleśnictwa Szprotawa
21918 / 2011-02-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Gorzowski - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa drogi KN4 w ciągu drogi powiatowej nr 1382F w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Osiedla Szumiłowo i KSSSE w Kostrzynie nad Odrą
60566 / 2014-02-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lubsko - Lubsko (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kontrakt 6 - pełnienie roli Inżyniera Kontraktu - II roboty uzupełniające
182573 / 2013-09-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem Kanał Zimny Potok - etap III - odbudowa kanału w km 19+650-35+200
45995 / 2014-03-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Strzelce Krajeńskie - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap V - Remont ulicy Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
208070 / 2012-06-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku dla Sądu Rejonowego
w Żarach przy ul. Spokojnej 20
54930 / 2010-03-01 - Inny: SamorzÄ…dowa instytucja kultury
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim - Gorzów Wlkp. (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Inżynier Kontraktu
305638 / 2014-09-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem Zbiornik w Małomicach - mała retencja
167069 / 2011-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski - Żary (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Przebudowa ciągu ulic: Górnośląska - Zwycięzców - Katowicka w Żarach (Modernizacja publicznej infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym i transgranicznym służąca rozwojowi społeczno -gospodarczemu województwa lubuskiego)
250650 / 2014-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem Zbiornik w Małomicach - mała retencja
88567 / 2012-04-18 - Inny: LASY PAŃSTWOWE JEDNOSTKA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno z siedzibą w Osiecznicy - Osiecznica (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi nadzoru inwestorskiego w latach 2012-2013
w Nadleśnictwie Krosno II przetarg
23034 / 2014-01-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lubsko - Lubsko (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kontrakt 6 - pełnienie roli Inżyniera Kontraktu - II roboty uzupełniające.
118879 / 2015-08-10 - Inny: Komenda Wojewódzka Policji
Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim
250744 / 2014-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 - 11+492
438666 / 2012-11-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Strzelce Krajeńskie - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap II: Brzoza, Piastowo, Żabicko, Długie
8481 / 2015-01-21 - Inny: Lasy Państwowe
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka - Dychów (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie nowej siedziby Nadleśnictwa.
71804 / 2014-03-04 - Inny: Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Sława Śląska - Sława (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi nadzoru budowlanego z zakresu budownictwa drogowego w 2014r.
127926 / 2013-04-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa ul. Kobylogórskiej - I etap