258672 / 2012-07-18 - Administracja samorządowa / Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (Tarnowo Podgórne)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-06-22 pod pozycją 215724. Zobacz ogłoszenie 215724 / 2012-06-22 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 258672
Data publikacji: 2012-07-18
Nazwa: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Ulica: ul. Poznańska 115
Numer domu: 115
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod pocztowy: 62-080
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 061 8146-221
Numer faxu: (061) 814 61 18
Adres strony internetowej: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl
Regon: 00055112500000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 215724
Data wydania biuletynu: 2012-06-22
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2012
Pozycja ogłoszenia: 215724
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami w Szkołach Podstawowych w Ceradzu Kościelnym i Przeźmierowie oraz budową skateparku w Przeźmierowie
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad:
1. Remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie
Wartość szacunkowa inwestycji - 287 759,56 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2. Remontem Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - etap I
Wartość szacunkowa inwestycji - 233 216,62 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
3. Budową skateparku w Przeźmierowie.
Wartość szacunkowa inwestycji - 179 858,08 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej.
Zakres czynności inspektora nadzoru.
Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmować będzie następujące etapy:
Etap I - nadzór nad realizacją inwestycji i kontrola rozliczeń budowy
Etap II - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji
Etap I - nadzór nad realizacją inwestycji i kontrola rozliczeń budowy. W tym etapie do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należeć będzie:
1. Protokolarne (w obecności Zamawiającego) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.
2. Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń.
3. Wydawanie Wykonawcy inwestycji bieżących poleceń związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do wykonania inwestycji zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną, umową i projektem.
4. Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych o ile będą mieli dostęp do tych informacji.
5. Kontrolowanie terminowości wykonywania robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie comiesięcznych sprawozdań z postępu robót i realizacji planowanych nakładów finansowych.
6. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.
7. Sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót. Sprawdzenia należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiarów od Wykonawcy robót.
8. Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany materiałów i urządzeń, ewentualnych robót dodatkowych, przebiegu tras instalacji wewnętrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wniosków do akceptacji Zamawiającemu.
9. Udział w zawieraniu umów koniecznych do realizacji inwestycji, a nie uwzględnionych w zawartych umowach na realizację części budowlanej inwestycji.
10. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego.
11. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
12. Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu inwestycji do odbioru końcowego.
13. Opracowanie opinii określających zakres i charakter wad uznanych za nie nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków ich wpływu na użytkowanie obiektu. W przypadku stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu określi wielkość utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty lub dostawy urządzeń.
14. Wykonywanie innych obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.
15. Zorganizowanie udziału w odbiorze końcowym nadzoru specjalistycznego reprezentowanego przez instytucje państwowe i samorządowe.
Etap II - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji
1. Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu ostatecznego rozliczenia inwestycji wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze robót i dostaw.
2. Dochodzenie oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.
3. Udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych.
Pełnomocnicy:
1.Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru branżowego w
okresie realizacji niniejszej Umowy, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany
Umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego.
2.Koordynatorem prac objętych niniejszą umową będzie pracownik Urzędu Gminy
Tamowo Podgórne.
Wynagrodzenie:
1. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy ponosi Inspektor
nadzoru, chyba że konieczność ich poniesienia spowodowana była zawinionym
działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie jest stałe przez cały okres trwania umowy.
Zasady płatności wynagrodzenia (dotyczy zadania nr 1, 2, 3):
Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Inspektora nadzoru na podstawie protokołu odbioru końcowego inwestycji.
Odbiory robót:
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót.
a) odbiory częściowe,
b) odbiór końcowy.
2. Za datę wykonania przez Inspektora nadzoru zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę końcowego rozliczenia inwestycji wraz z dostarczeniem przez Inspektora nadzoru oświadczenia o usunięciu niedoróbek i usterek stwierdzonych przy jej odbiorze.
Materiały i urządzenia:
1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość robót, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę robót wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2. Inspektor nadzoru, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów.
3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się, że wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru końcowego.
Dyspozycyjność Inspektora nadzoru:
Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wizyty na budowie i kontroli przebiegu prac budowlanych minimum 2 razy w tygodniu w czasie trwania robót oraz udział we wszystkich naradach budowy organizowanych przez Inwestora.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy: Budconsult Doradztwo Budowlane
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Chrobrego 29
Miejscowość: Lubasz
Kod pocztowy: 64-720
ID województwa: 14
Województwo / kraj: wielkopolskie
Nazwa:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie
Nr częsci: 1
Data udzielenie zamówienia: 17/07/2012
Liczba ofert: 5
Liczba odrzuconych ofert: 1
Szacunkowa wartość zamówienia: 7000,00
Cena wybranej oferty: 3007,35
Cena minimalna: 3007,35
Cena maksymalna: 14761,23
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Nazwa wykonawcy: Budconsult Doradztwo Budowlane
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Chrobrego 29
Miejscowość: Lubasz
Kod pocztowy: 64-720
ID województwa: 14
Województwo / kraj: wielkopolskie
Nazwa:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - etap I
Nr częsci: 2
Data udzielenie zamówienia: 17/07/2012
Liczba ofert: 5
Liczba odrzuconych ofert: 1
Szacunkowa wartość zamówienia: 7000,00
Cena wybranej oferty: 2437,86
Cena minimalna: 2437,86
Cena maksymalna: 14761,23
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Nazwa wykonawcy: Budconsult Doradztwo Budowlane
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Chrobrego 29
Miejscowość: Lubasz
Kod pocztowy: 64-720
ID województwa: 14
Województwo / kraj: wielkopolskie
Nazwa:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową skateparku w Przeźmierowie
Nr częsci: 3
Data udzielenie zamówienia: 17/07/2012
Liczba ofert: 5
Liczba odrzuconych ofert: 1
Szacunkowa wartość zamówienia: 4000,00
Cena wybranej oferty: 1879,44
Cena minimalna: 1879,44
Cena maksymalna: 8364,00
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
64634 / 2015-03-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad inwestycjami: przebudowa ulicy
Działkowców we Wrześni, przebudowa drogi gminnej Września - Białężyce w zakresie chodnika z
dopuszczeniem ruchu rowerowego, przebudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w m.
Obłaczkowo
349436 / 2012-09-14 - Inny: państwowa instytucja kultury
Muzeum Narodowe w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
AZ-15-2012 pełnienie rozszerzonego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanej przez Muzeum Narodowe w Poznaniu pn. Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rogalinie - Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu - etap II
87660 / 2014-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. =Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni=
398368 / 2013-10-02 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% własności Gminy Rakoniewice.
Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. - Rakoniewice (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania wody Rakoniewice Wieś osada Józefin
96908 / 2016-04-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową ulicy Bohaterów Monte
Cassino oraz budową drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni
26196 / 2012-01-27 - Inny: SamorzÄ…dowa Instytucja Kultury
Centrum Kultury "Zamek" - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i budowlanymi związanymi z wykonaniem przebudowy i rozbudowy stacji transformatorowej K-29 6/0,4 kV, zasilającej Centrum Kultury Zamek
225023 / 2011-08-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dopiewo - Dopiewo (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nr sprawy: ROA.271.14.2011.ZP
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap II , w ramach projektu pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa i Palędzie w aglomeracji Skórzewo - Dąbrowa etap II, realizowanego przez Gminę Dopiewo, ze środków Unii Europejskiej
105392 / 2015-05-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Budowa budynku dla Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie
403048 / 2013-10-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową oświetlenia ulicznego w Sierosławiu oraz nad budową sygnalizacji świetlnej w Tarnowie Podgórnym
359760 / 2011-11-02 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu Tureckiego - Turek (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
112721 / 2009-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja piwnic przy ul. Słowackiego 8 - przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu
186517 / 2009-10-23 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu Grodziskiego - Grodzisk Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3577P na odcinku Åubnica - Grodzisk Wlkp
17376 / 2010-01-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego - Złotów (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Dostawa , montaż oraz uruchomienie dźwigu szpitalnego wraz z budową szybu
3 ZP 2010
125850 / 2011-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad przebudową dróg wewnetrznych ulic Żonkilowa/Nasturcjowa wraz z sięgaczami w Tarnowie Podgórnym
69462 / 2016-03-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we
Wrześni
223313 / 2012-10-19 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Zarządzanie projketem dla ukończenia Budowy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo) odcinek 1 : Gniezno- Czachurki , od km 0+420 do km 14+475 , odcinek 2 : Czachurki - Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 oraz na kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
5546 / 2009-01-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia dwóch inwestycji: Modernizacja i rozbudowa obiektu przy ul. Kościuszki 12a w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby zarządzania kryzowego oraz Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt - II etap
505296 / 2013-12-06 - Podmiot prawa publicznego
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. - Konin (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą techniczną - Konin, ul. Wodna.
203331 / 2010-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka ul. Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego
211716 / 2013-06-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, telekomunikacyjnej, sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach inwestycji, pn. Wykonanie remontu dachu wraz z obróbkami niższej części budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 oraz Modernizacja pomieszczeń Pracowni Endoskopowej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79
236301 / 2009-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim
258546 / 2013-07-03 - Inny: Spółka z 100% udziałem jst
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. - Siedlec (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: Budowa kolektora ścieków Chobienice - Siedlec część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wojciechowo część II i Nieborza oraz dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobienice - etap II, Grójec Mały i Grójec Wielki wraz z kolektorem ścieków Grójec Mały - Chobienice
35766 / 2013-01-25 - Uczelnia publiczna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Piła (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji pn. Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia
236808 / 2013-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
prowadzenie nadzoru nad budową ścieżki rowerowej Batorowo-Lusowo, Gmina Tarnowo Podgórne
190891 / 2010-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg - Krotoszyn (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pt. Przebudowa ciągu ulic powiatowych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie - etap II (zadanie I) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
184976 / 2012-06-01 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usługi pełnienia Nadzoru Inwestorskiego w ramach remontu przystosowawczego budynku zabytkowego przy ul. Młyńskiej 11a w Poznaniu
27422 / 2009-02-13 - Administracja samorzÄ…dowa
ZwiÄ…zek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
UsÅ‚ugi dodatkowe obejmujÄ…ce peÅ‚nienie funkcji Inżyniera dla realizacji kontraktu nr 06 BUDOWA STACJI PRZEÅADUNKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERADZU
87700 / 2014-03-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00023.2013
151092 / 2009-05-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania obejmującego zagospodarowanie 600 lokali zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego.
177844 / 2012-05-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krajenka - Krajenka (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Krajenka