215724 / 2012-06-22 - Administracja samorządowa / Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (Tarnowo Podgórne)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami w Szkołach Podstawowych w Ceradzu Kościelnym i Przeźmierowie oraz budową skateparku w Przeźmierowie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad:
1. Remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie
Wartość szacunkowa inwestycji - 287 759,56 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2. Remontem Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - etap I
Wartość szacunkowa inwestycji - 233 216,62 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
3. Budową skateparku w Przeźmierowie.
Wartość szacunkowa inwestycji - 179 858,08 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej.
Zakres czynności inspektora nadzoru.
Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmować będzie następujące etapy:
Etap I - nadzór nad realizacją inwestycji i kontrola rozliczeń budowy
Etap II - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji
Etap I - nadzór nad realizacją inwestycji i kontrola rozliczeń budowy. W tym etapie do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należeć będzie:
1. Protokolarne (w obecności Zamawiającego) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.
2. Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń.
3. Wydawanie Wykonawcy inwestycji bieżących poleceń związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do wykonania inwestycji zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną, umową i projektem.
4. Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych o ile będą mieli dostęp do tych informacji.
5. Kontrolowanie terminowości wykonywania robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie comiesięcznych sprawozdań z postępu robót i realizacji planowanych nakładów finansowych.
6. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.
7. Sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót. Sprawdzenia należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiarów od Wykonawcy robót.
8. Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany materiałów i urządzeń, ewentualnych robót dodatkowych, przebiegu tras instalacji wewnętrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wniosków do akceptacji Zamawiającemu.
9. Udział w zawieraniu umów koniecznych do realizacji inwestycji, a nie uwzględnionych w zawartych umowach na realizację części budowlanej inwestycji.
10. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego.
11. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
12. Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu inwestycji do odbioru końcowego.
13. Opracowanie opinii określających zakres i charakter wad uznanych za nie nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków ich wpływu na użytkowanie obiektu. W przypadku stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu określi wielkość utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty lub dostawy urządzeń.
14. Wykonywanie innych obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.
15. Zorganizowanie udziału w odbiorze końcowym nadzoru specjalistycznego reprezentowanego przez instytucje państwowe i samorządowe.
Etap II - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji
1. Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu ostatecznego rozliczenia inwestycji wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze robót i dostaw.
2. Dochodzenie oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.
3. Udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych.
Pełnomocnicy:
1.Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru branżowego w
okresie realizacji niniejszej Umowy, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany
Umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego.
2.Koordynatorem prac objętych niniejszą umową będzie pracownik Urzędu Gminy
Tamowo Podgórne.
Wynagrodzenie:
1. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy ponosi Inspektor
nadzoru, chyba że konieczność ich poniesienia spowodowana była zawinionym
działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie jest stałe przez cały okres trwania umowy.
Zasady płatności wynagrodzenia (dotyczy zadania nr 1, 2, 3):
Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Inspektora nadzoru na podstawie protokołu odbioru końcowego inwestycji.
Odbiory robót:
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót.
a) odbiory częściowe,
b) odbiór końcowy.
2. Za datę wykonania przez Inspektora nadzoru zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę końcowego rozliczenia inwestycji wraz z dostarczeniem przez Inspektora nadzoru oświadczenia o usunięciu niedoróbek i usterek stwierdzonych przy jej odbiorze.
Materiały i urządzenia:
1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość robót, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę robót wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2. Inspektor nadzoru, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów.
3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się, że wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru końcowego.
Dyspozycyjność Inspektora nadzoru:
Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wizyty na budowie i kontroli przebiegu prac budowlanych minimum 2 razy w tygodniu w czasie trwania robót oraz udział we wszystkich naradach budowy organizowanych przez Inwestora.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 215724
Data publikacji: 2012-06-22
Nazwa: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Ulica: ul. Poznańska 115
Numer domu: 115
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod pocztowy: 62-080
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 061 8146-221
Numer faxu: (061) 814 61 18
Adres strony internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl
Regon: 00055112500000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami w Szkołach Podstawowych w Ceradzu Kościelnym i Przeźmierowie oraz budową skateparku w Przeźmierowie
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad:
1. Remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie
Wartość szacunkowa inwestycji - 287 759,56 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2. Remontem Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - etap I
Wartość szacunkowa inwestycji - 233 216,62 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
3. Budową skateparku w Przeźmierowie.
Wartość szacunkowa inwestycji - 179 858,08 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej.
Zakres czynności inspektora nadzoru.
Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmować będzie następujące etapy:
Etap I - nadzór nad realizacją inwestycji i kontrola rozliczeń budowy
Etap II - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji
Etap I - nadzór nad realizacją inwestycji i kontrola rozliczeń budowy. W tym etapie do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należeć będzie:
1. Protokolarne (w obecności Zamawiającego) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.
2. Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń.
3. Wydawanie Wykonawcy inwestycji bieżących poleceń związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do wykonania inwestycji zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną, umową i projektem.
4. Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych o ile będą mieli dostęp do tych informacji.
5. Kontrolowanie terminowości wykonywania robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie comiesięcznych sprawozdań z postępu robót i realizacji planowanych nakładów finansowych.
6. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.
7. Sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót. Sprawdzenia należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiarów od Wykonawcy robót.
8. Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany materiałów i urządzeń, ewentualnych robót dodatkowych, przebiegu tras instalacji wewnętrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wniosków do akceptacji Zamawiającemu.
9. Udział w zawieraniu umów koniecznych do realizacji inwestycji, a nie uwzględnionych w zawartych umowach na realizację części budowlanej inwestycji.
10. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego.
11. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
12. Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu inwestycji do odbioru końcowego.
13. Opracowanie opinii określających zakres i charakter wad uznanych za nie nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków ich wpływu na użytkowanie obiektu. W przypadku stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu określi wielkość utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty lub dostawy urządzeń.
14. Wykonywanie innych obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.
15. Zorganizowanie udziału w odbiorze końcowym nadzoru specjalistycznego reprezentowanego przez instytucje państwowe i samorządowe.
Etap II - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji
1. Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu ostatecznego rozliczenia inwestycji wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze robót i dostaw.
2. Dochodzenie oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.
3. Udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych.
Pełnomocnicy:
1.Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru branżowego w
okresie realizacji niniejszej Umowy, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany
Umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego.
2.Koordynatorem prac objętych niniejszą umową będzie pracownik Urzędu Gminy
Tamowo Podgórne.
Wynagrodzenie:
1. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy ponosi Inspektor
nadzoru, chyba że konieczność ich poniesienia spowodowana była zawinionym
działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie jest stałe przez cały okres trwania umowy.
Zasady płatności wynagrodzenia (dotyczy zadania nr 1, 2, 3):
Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Inspektora nadzoru na podstawie protokołu odbioru końcowego inwestycji.
Odbiory robót:
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót.
a) odbiory częściowe,
b) odbiór końcowy.
2. Za datę wykonania przez Inspektora nadzoru zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę końcowego rozliczenia inwestycji wraz z dostarczeniem przez Inspektora nadzoru oświadczenia o usunięciu niedoróbek i usterek stwierdzonych przy jej odbiorze.
Materiały i urządzenia:
1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość robót, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę robót wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2. Inspektor nadzoru, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów.
3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się, że wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru końcowego.
Dyspozycyjność Inspektora nadzoru:
Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wizyty na budowie i kontroli przebiegu prac budowlanych minimum 2 razy w tygodniu w czasie trwania robót oraz udział we wszystkich naradach budowy organizowanych przez Inwestora.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak
Ilość części: 3
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia: na podstawie oświadczenia
Wiedza i doświadczenie: na podstawie oświadczenia
Potencjał techniczny: na podstawie oświadczenia
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
wymagane jest doświadczenie zawodowe osób wykonujących zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować pełnienie przez wskazane osoby funkcji inspektora nadzoru na minimum dwóch inwestycjach) osoby realizujące zamówienie muszą posiadać stosowne uprawnienia do nadzorowania wymagane zgodnie z opisem w pkt. 3 SIWZ.
Sytuacja ekonomiczna: na podstawie oświadczenia
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w przypadku zmiany terminu umowy na nadzorowane roboty budowlane, które mogą ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
b) wystąpienia w czasie realizacji robót warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich prowadzenie (dotyczy zadania nr 3),
c) działania siły wyższej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Inspektor nadzoru zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych działań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;
d) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa powyżej Strony uzgodnią zmiany
terminu umownego wykonania robót budowlanych nadzorowanych w ramach
niniejszej Umowy w formie aneksu.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie POdgórnym, ul. Poznańska 115, pok. 117
Data składania wniosków, ofert: 02/07/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 12:00
Miejsce składania:
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 119
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Numer części zamówienia: 1
Nazwa:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie
Wartość szacunkowa inwestycji - 287 759,56 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czas: D
Data zakończenia: 31/08/2012
Kod kryterium cenowe: A
Numer części zamówienia: 2
Nazwa:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - etap I
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad: remontem Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - etap I
Wartość szacunkowa inwestycji - 233 216,62 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czas: D
Data zakończenia: 31/08/2012
Kod kryterium cenowe: A
Numer części zamówienia: 3
Nazwa:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową skateparku w Przeźmierowie.
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową skateparku w Przeźmierowie.
Wartość szacunkowa inwestycji - 179 858,08 zł netto
Do realizacji zamówienia wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branży ogólnobudowlanej.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czas: D
Data zakończenia: 30/09/2012
Kod kryterium cenowe: A
Podobne przetargi
164870 / 2013-04-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2419P Lusówko-Sady w miejscowości Lusówko, w ciągu ul. Tarnowskiej, na odcinku od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej
204454 / 2015-08-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: część 1 - nad budową stawu melioracyjnego i przebudową rowu WR-6 część 2 - nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Chocicza Mała
53255 / 2010-03-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - Kępno (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka - II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie.
207066 / 2014-06-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego podczas remontu elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 11a dla potrzeb Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu
112391 / 2009-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Zadanie I:Prowadzenie w imieniu, na rachunek i rzecz Inwestora czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego na budynku przy ul.Długiej 7, ul.Wrocławskiej 3, ul.Głogowskiej 53, ul.Głównej 37 w Poznaniu Zadanie II: Prowadzenie w imieniu, na rachunek i rzecz Inwestora czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego na budynku przy ul.Ognik 18 oraz ul.Ziębickiej 16 w Poznaniu
75204 / 2014-03-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania pt. Remont i przebudowa zabytkowego Budynku Szpitala w Chodzieży w ramach projektu pn. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
132994 / 2014-04-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Września - Września (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo oraz budową linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem
w Gutowie Małym gm. Września
123512 / 2013-03-28 - Uczelnia publiczna
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn: Budowa hali sportowej z zapleczem dydaktycznym w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39
55202 / 2012-02-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Inspektor nadzoru - budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
69866 / 2011-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi
w związku z budową układu komunikacyjnego stanowiącego
dojazd do TERM MALTAŃSKICH w Poznaniu
276308 / 2014-08-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - II zadania
298604 / 2013-07-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania przebudowa ulicy Morelowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Przeźmierowie
103842 / 2011-05-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usługi pełnienia wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego w ramach remontu budynku zabytkowego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 11a dla potrzeb Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu
87953 / 2009-06-04 - Podmiot prawa publicznego
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Usługi nadzoru inwestorskiego - numer postępowania 0160/POZ/45/2009
62641 / 2014-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miejski w Åšrodzie Wlkp. - Åšroda Wielkopolska (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska
328724 / 2011-10-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lipowej i Topolowej w Sadach.
203331 / 2010-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka ul. Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego
198327 / 2011-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dopiewo - Dopiewo (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nr sprawy: ROA.271.25.2011.ZP
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy ul. Batorowskiej w miejscowości Skórzewo, w Gminie Dopiewo
444988 / 2011-12-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad przebudową dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
273340 / 2009-08-11 - Podmiot prawa publicznego
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Rostworowo, ul. Parkowa 2, gmina Rokietnica.