178950 / 2011-06-30 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Świerchowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - Granica Państwa w km 8+339,00
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
a) zakres robót określony w punkcie 3.1 niniejszej Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
b) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane usługi:
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
2) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 178950
Data publikacji: 2011-06-30
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Świerchowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - Granica Państwa w km 8+339,00
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) zakres robót określony w punkcie 3.1 niniejszej Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
b) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane usługi:
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
2) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 07/10/2011
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt III.3.2) Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją obiektu mostowego o długości obiektu minimum 10,0 m ( jej zakres powinien dotyczyć głównych elementów konstrukcyjnych takich jak podpory, czy dźwigary konstrukcji nośnej).
Na potwierdzenie wykonania usług, o których mowa, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku (np. referencje) od Inwestorów, zawierające następujące informacje:
· nazwę i lokalizację Kontraktu,
· nazwę Wykonawcy usług,
· okres realizacji (od - do; podając miesiąc i rok),
· opinię Inwestora, co do jakości usług i wykonania ich z należytą starannością.
Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w pkt III.3.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt III.3.4) Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Inspektor Nadzoru (główny w zakresie robót mostowych) - 1 osoba
a) Kwalifikacje:
· Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
· Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
b) Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Robót lub Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Inspektor Nadzoru w zakresie inżynierii mostowej (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie).
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w pkt III.3.4 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
- Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
- W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do oferty.
- Oświadczenie o możliwości wykonania badań laboratoryjnych wymaganych w SST - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do oferty
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzieleni, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 45 lub po uprzednim zamówieniu za zaliczeniem pocztowym (na koszt wykonawcy).
Data składania wniosków, ofert: 11/07/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
14726 / 2014-01-14 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Zespół Szkół Leśnych - Lesko (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadanie: Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku realizowanego w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Greek Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
64152 / 2009-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Stalowowolski - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola-Pysznica, nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznica-Piskorowy Staw
182622 / 2013-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Ulenka w miejscowości Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - DOmaradz w km 44+115
339702 / 2010-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Dębica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych p.n. : Przebudowa drogi pow. nr 1317 R Kamienica Dolna - Grudna Górna km 0+016 - 5+750 wraz z obiektami inżynierskimi .
159236 / 2014-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa) - Lubaczów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru przy realizacji zadania pod nazwą: Infrastruktura drogowa oraz wod-kan dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Technicznej w Lubaczowie realizowana w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczowa i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił
166636 / 2012-05-22 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bircza - Bircza (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na: Zabudowę koryta potoku Kamionka i budowy przepustów pod drogą wewnętrzną w ramach zadania: Przywracanie ciągłości biologicznej potoku Kamionka - postępowanie drugie
326868 / 2013-08-13 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga - Kańczuga (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Remont drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Roźwienica
211149 / 2011-08-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kolbuszowa - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Placu Wolności
w Kolbuszowej
106040 / 2010-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat ÅaÅ„cucki - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEÅNIENIE OBOWIÄ„ZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
132288 / 2012-04-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Remont wiaduktu nad linią PKP Rzeszów - Jasło w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 6+405
168567 / 2011-06-17 - Inny: Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych
Nadleśnictwo Lubaczów - Lubaczów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami dotyczacymi przebudowy dróg lesnych w Nadlesnictwie Lubaczów
184463 / 2013-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km drogi 23+492 przez rzekę Wisłok w miejscowości Wisłok Wielki
55973 / 2014-03-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie remontu dróg powiatowych: ul. Plac Ludowy i ul. Truskawkowa objętych projektem Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzega w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..
205120 / 2013-05-27 - Inny: Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rymanów - Rymanów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania: Remont Leśniczówki w Leśnictwie Szklary, Nadleśnictwo Rymanów. Adaptacja na trzy kancelarie.
360318 / 2012-09-21 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna
Nadleśnictwo Strzyżów - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad Remontem drogi leśnej w Leśnictwie Sołonka i Hermanowa
78371 / 2011-03-09 - Inny: samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa mostu
w miejscowości Błażkowa wraz z dojazdami.
45058 / 2012-02-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy i Miasta Ulanów - Ulanów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Kompleksowy nadzór nad Remontem Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieliniec, gm. Ulanów