211149 / 2011-08-04 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Kolbuszowa (Kolbuszowa)

Oryginalny toner 106R01319 Żółty Wydajny marki Xerox

Cena: 1728.15 PLN

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Placu Wolności
w Kolbuszowej

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Placu Wolności w Kolbuszowej w zakresie branż:
- drogowej
- sanitarnej
- elektroenergetycznej
Zadanie inwestycyjne, w zakresie objętym nadzorem, będącym przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje m. in:
Przebudowę dróg publicznych (powiatowej i wojewódzkich) wokół Placu Wolności, polegającą na wymianie nawierzchni jezdni i chodników, wydzielenie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej, urządzenie wysp azylu na przejściach dla pieszych, wykonanie pasów dla relacji skrętnych
Przebudowę ciągów pieszych na płycie rynku
Przebudowę i budowę parkingów wielostanowiskowych,
Budowę infrastruktury teletechnicznej,
Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz zasilania w energię elektryczną,
Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
Budowę i przebudowę wodociągu
Zakres zadania inwestycyjnego zilustrowano na zał. planie sytuacyjnym
Powyższe zadanie objęte jest odrębnymi postępowaniami o zamówienia publiczne, przy czym postępowanie dotyczące robót związanych z branżą teletechniczną i elektroenergetyczną zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą robót (z dokumentacją przetargową można zapoznać się na: http://www.kolbuszowa.pl/content/view/1657/90/), a przetarg na pozostały zakres zostanie ogłoszony w m-cu sierpniu b.r.
W ramach usługi nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie zobowiązany do:
reprezentowania inwestora (Zamawiającego) na budowie,
sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzania i odbioru robót budowlanych,
potwierdzania faktycznie wykonanych robót,
kontrolowania rozliczeń budowy,
wykonywania czynności przypisanych do funkcji Inżyniera w SST, STWiORB i umowie Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,
wykonywania innych niezbędnych czynności w imieniu inwestora (Zamawiającego) mających na celu realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z założonymi w dokumentacji standardami jakościowymi, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz w założonym terminie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 211149

Data publikacji: 2011-08-04

Nazwa: Gmina Kolbuszowa

Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

Numer domu: 21

Miejscowość: Kolbuszowa

Kod pocztowy: 36-100

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 017 2271333

Numer faxu: 017 2272939

Adres strony internetowej: www.kolbuszowa.pl

Regon: 69058166600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Placu Wolności
w Kolbuszowej

Rodzaj zamówienia: U

Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2012

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże się wykonaniem:
minimum jednego kontraktu porównywalnego z przedmiotem zamówienia,
Za kontrakt porównywalny z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna zrealizowanie usługi nadzoru inwestorskiego obejmującej co najmniej branże: drogową, sanitarną i elektroenergetyczną na zadaniu dotyczącym budowy lub przebudowy odcinka drogi publicznej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej lub sanitarnej oraz budową lub przebudową sieci elektroenergetycznej.

Potencjał techniczny:
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Wykonawca wykaże, że w dniu przystąpienia do robót będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, w tym, co najmniej:
-środki transportu:
1 samochód,
-środki łączności:
1 fax,
3 telefony komórkowe
-sprzęt biurowy:
1 komputer przenośny z zainstalowanym pakietem aplikacji biurowych pozwalającym na tworzenie i edycję dokumentów w formatach zgodnych z MS Office (xls, doc, ppt) oraz programem pocztowym umożliwiającym korzystanie z poczty e-mail, posiadający połączenie z Internetem,
1 drukarka,
1 kserokopiarka.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:
a)osobą przewidzianą do objęcia funkcji inspektora nadzoru robót drogowych, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty,
b)osobą przewidzianą do objęcia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty,
c)osobą przewidzianą do objęcia funkcji inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty,

Sytuacja ekonomiczna:
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP - zał. 1 do formularza oferty.
6.1.2. Wykaz zrealizowanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie - według wzoru stanowiącego zał. 3 do formularza oferty.
W przypadku korzystania w w/w zakresie z doświadczenia innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie do współpracy w tym zakresie.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie umowa wg wzoru stanowiącego aneks 3 do SIWZ
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy wymienione niżej:
1)Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, która jest możliwa z tytułu:
- niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe, intensywne opady deszczu trwające powyżej 14 dni, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych, powodzie) uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem;
- wystąpienie innych trudnych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających realizację robót zgodnie z harmonogramem lub ich terminowe zakończenie, jak: działanie siły wyższej; okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
2)zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
3)wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
Umowa podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 140 i 146 PZP.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kolbuszowa.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa, pok. nr 21

Data składania wniosków, ofert: 12/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa, pok. nr 13 sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi