50655 / 2013-04-04 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Ulenka w miejscowości Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 44+115
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
- zakres robót określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, oraz Rozdziale II Załączniku Nr 1 tj. Formularzu cenowym.
- Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
2) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 50655
Data publikacji: 2013-04-04
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Ulenka w miejscowości Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 44+115
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
- zakres robót określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, oraz Rozdziale II Załączniku Nr 1 tj. Formularzu cenowym.
- Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi:
1) przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tego tytułu tj. 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
2) gwarancja i rękojmia Inspektora Nadzoru wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawcy Robót.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 18/10/2013
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna wykonanie:
minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad remontem kapitalnym, budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją obiektu mostowego o długości obiektu minimum 20,0 m (jej zakres powinien dotyczyć głównych elementów konstrukcyjnych takich jak podpory, czy dźwigary konstrukcji nośnej) - wg załącznika Nr 5 do oferty.
Poprzez sformułowanie długość obiektu mostowego Zamawiający rozumie długość mierzoną między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu.
Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:
Inspektor Nadzoru (główny w zakresie robót mostowych) - 1 osoba
a)Kwalifikacje:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
b)Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach: Kierownik Robót lub Kierownik Budowy lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Inspektor Nadzoru w zakresie inżynierii mostowej (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie).
UWAGA! Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
inne_dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wg wzoru - Rozdział II SIWZ załącznik Nr 1 do oferty;
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 45 lub po uprzednim zamówieniu za zaliczeniem pocztowym (na koszt Wykonawcy)
Data składania wniosków, ofert: 12/04/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:30
Miejsce składania:
Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Podobne przetargi
355308 / 2009-10-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sędziszów Małopolski - Sędziszów Małopolski (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji kompletnego nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych związanych z następującymi inwestycjami : budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej ; budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie ; budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i części Zagorzyc.
46420 / 2012-02-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kolbuszowa - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
PEÅNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJÄ„ ZADANIA PN.: UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY ULICY ÅšW. BRATA ALBERTA I TOPOLOWEJ W KOLBUSZOWEJ
68227 / 2014-03-31 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna
Archiwum Państwowe w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa budynku Archiwum Państwowego w Rzeszowie wraz z infrastrukturą techniczną.
36367 / 2015-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Jasielski - Jasło (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) w m. Błażkowa
257156 / 2010-08-19 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Magurski Park Narodowy - Krempna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu pn. Ochrona zasobów przyrodniczych Ostoi Magurskiej przed niekontrolowaną presją turystów w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
168669 / 2012-08-03 - Inny: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami dotyczącymi:
1. Remont budynku leśniczówki nr inw. 160/10 w miejscowości Żubracze.
2. Budowa budynku gospodarczego w miejscu istniejącego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki na działce nr 147/7 w miejscowości Krzywe
186511 / 2012-08-29 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej..
Nadleśnictwo Narol - Narol (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Narol
163461 / 2012-07-27 - Inny: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem dotyczącym przebudowy drogi leśnej Zawój III oraz drogi dojazdowej o łącznej długości 2065 mb
349984 / 2012-09-17 - Podmiot prawa publicznego
"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna - Rymanów-Zdrój (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków Sanatorium Staś i Zimowit wraz z technologią kotłowni w Uzdrowisku Rymanów realizowanego w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
49058 / 2014-02-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą w Pustkowie-Osiedlu gm. Dębica -w ramach Kompleksu Rekreacyjno-Turystycznego w Pustkowie-Osiedlu
47684 / 2012-02-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Cieszanów - Cieszanów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie Funkcji Inspektora nadzoru geologicznego nad wykonaniem 2 szt. studni w Polance Horynieckiej z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej realizacja zadania pn. Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów
31472 / 2013-01-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą:
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3. Wspieranie Innowacji
159842 / 2011-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Strzyżowski - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów
305980 / 2012-08-20 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna
Nadleśnictwo Strzyżów - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nadzór inwestorski nad:
PrzebudowÄ… budynku mieszkalnego i gospodarczego
252198 / 2013-06-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie - Cieszanów (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Inspektor Nadzoru
Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie - etap III, rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie
292125 / 2011-11-09 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Nadleśnictwo Narol - Narol (podkarpackie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy pogłębieniu rowów na terenie Leśnictwa Maziarnia