178993 / 2014-08-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy (Lubań)

Oryginalny toner 64004HE Czarny (nieregenerowalny) Wydajny marki Lexmark

Cena: 2195.55 PLN

ROBOTY BUDOWLANE - REMONT DACHU I REMONT OGRODZENIA W BUDYNKU SĄDU POŁOŻONEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO NR 7 W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Opis zamówienia

Wykonanie remontu dachu stromego wielospadowego budynku sądu położonego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Lwówku Śląskim, pokrytego dachówką betonową rzymską wraz z wymianą ogrodzenia od strony ulicy i drobnymi pracami malarskimi wewnątrz budynku. Zakres i sposób wykonania prac określono w dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową ATA. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi: dokumentacja projektowa w skład której wchodzą:1.Projekt budowlany remontu dachu, 2.Projekt wykonawczy, 3.Specyfikacja techniczna,4.Przedmiar robót. Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej. Przedmiar robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu .Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej. Pod pojęciem (parametry) rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 2. Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą sądu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp do budynku. Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą poza godzinami pracy sądu ( 15.15 - 22.00) i w dni wolne od pracy. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego sprzątania po robotach. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowych robót, przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a. roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych; b. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 178993

Data publikacji: 2014-08-20

Nazwa: Sąd Rejonowy

Ulica: pl. 3 Maja 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Lubań

Kod pocztowy: 59-800

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 0-75 6464612

Numer faxu: 0-75 6464611

Adres strony internetowej:
www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=4

Regon: 00032521600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY BUDOWLANE - REMONT DACHU I REMONT OGRODZENIA W BUDYNKU SĄDU POŁOŻONEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO NR 7 W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu dachu stromego wielospadowego budynku sądu położonego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Lwówku Śląskim, pokrytego dachówką betonową rzymską wraz z wymianą ogrodzenia od strony ulicy i drobnymi pracami malarskimi wewnątrz budynku. Zakres i sposób wykonania prac określono w dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową ATA. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi: dokumentacja projektowa w skład której wchodzą:1.Projekt budowlany remontu dachu, 2.Projekt wykonawczy, 3.Specyfikacja techniczna,4.Przedmiar robót. Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej. Przedmiar robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu .Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej. Pod pojęciem (parametry) rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 2. Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą sądu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp do budynku. Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą poza godzinami pracy sądu ( 15.15 - 22.00) i w dni wolne od pracy. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego sprzątania po robotach. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowych robót, przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a. roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych; b. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 20/11/2014

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.2. Kwota wadium wynosi: 6.000,00 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100.)3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 5 września 2014 r. godzina 14:00. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1. pieniądzu;2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze świadczeniempieniężnym;3.gwarancjachbankowych;4.gwarancjachubezpieczeniowych;5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r.
Nr 96, poz. 620).5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy zamawiającego: Sąd Rejonowy w Lubaniu NBP 96 1010 1674 0077 2213 9120 0000 W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu A 350/ZP-4/2014.Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.6.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego. Kasa zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Rejonowego przy Placu 3 Maja 12 w Lubaniu (I piętro) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. Składający wadium otrzyma potwierdzenie jego złożenia. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii potwierdzenia złożenia wadium.8 Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności:1. zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,2. termin obowiązywania gwarancji - nie może być krótszy niż termin związania ofertą,3. miejsce i termin zwrotu gwarancji,4. wysokość wadium zgodną z określoną w s.i.w.z.,5. wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium,6. dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego w Lubaniu w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer A 350/ZP-4/2014 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych - remontu dachu i remontu ogrodzenia budynku Sądu Rejonowego przy Al. Wojska Polskiego nr 7 w Lwówku Śląskim.9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertazostała wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Uprawnienia: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał tj. zrealizował-zakończył co najmniej 2 zamówienia na roboty remontowo-budowlane w czynnym obiekcie, o wartości co najmniej 200.000,00 zł. brutto każde, oraz załączy dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Potencjał techniczny: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże,
że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia:osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z późn. zm.), która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie - pełniła funkcję kierownika budowy po uzyskaniu uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 180.000,00 zł. na podstawie opłaconej polisy lub innego dokumentu

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2.wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3.wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji,
4.zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów wymaganych zapisami niniejszej specyfikacji,
5.zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36a ust.1 prawa zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszej specyfikacji,
6.wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest obowiązany dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego,
7.zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
8.Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
9.Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=4

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy
Plac 3-go Maja 12
59-800 Lubań
pokój nr 14, I piętro

Data składania wniosków, ofert: 05/09/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 14:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy
Plac 3-go Maja 12
59-800 Lubań
pokój nr 14, I piętro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi