180957 / 2011-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Miejski w MorÄ…gu (MorÄ…g)

Oryginalny tusz T059840 Czarny matowy marki Epson

Cena: 75.03 PLN

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i Krańcową w Morągu - II etap

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową w Morągu - II etap.
Inwestycja dotyczy uzbrojenia terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową tj.:
a. Budowa ulic osiedlowych na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulicy Wróblewskiego i Krańcowej w Morągu
b. budowa w ciągu ulic sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami
c. budowa sieci oświetlenia ulic nowoprojektowanych oraz przebudowa istniejących sieci
d. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Przedmiot umowy oraz zakres prac szczegółowo określa:
projekt budowlany/wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót - dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.morag.pl, zakładka /Zamówienia Publiczne/. Numer ogłoszenia: 164056 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011 - Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową w Morągu - II etap.

Zakres obowiązków i zadania inspektorów nadzoru inwestorskiego:
a) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji usługi na lata 2011-2013 (m. in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy robót budowlanych).
b) realizacja praw i obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm,
c) przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,
d) pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,
e) podczas trwania robót budowlanych - obecności na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy robót (każda obecność potwierdzona wpisem do dziennika budowy) .
f) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robot,
g) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,
h) weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,
i) sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego,
j) kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym/wykonawczym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, pozwoleniem na budowę oraz umową,
k) na występujące roboty dodatkowe sporządzenie wspólnie z Wykonawcą protokółów konieczności i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia.
l) weryfikacje kosztorysów w przypadku robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających (kalkulacji) wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze złożoną ofertą,
m) dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót,
n) kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości fakturowania zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót,
o) sprawdzenie jakości wykonywanych robót i w przypadku konieczności powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
p) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
q) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,
r) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek ( w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem),
s) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
t) uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie , jeżeli zaistnieje taka konieczność,
u) sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzania należytych im kwot, kontrola prawidłowości fakturowania robót,
v) przygotowywanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcą oraz przedłożenie do rozstrzygnięcia Zamawiającemu,
w) spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,
x) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i uczestniczenie w Komisji odbioru robót,
y) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego,
z) poświadczenie terminu zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej,
aa) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę
bb) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy,
cc) stała współpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym, Wykonawcą robót budowlanych oraz Nadzorem autorskim,
dd) ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, tj.:
a) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej- Inspektor koordynujący nadzór,
b) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej,
b) Inspektor nadzoru w branży drogowej,
c) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej,
b) Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej,
ee) rozpisanie odbioru i zawiadomienie instytucji zgodnie z Prawem Budowlanym,
ff) udział w odbiorze końcowym inwestycji,
gg) w okresie rękojmi na wniosek użytkownika uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, pomoc w rozwiązywaniu spraw technicznych wynikłych w trakcie użytkowania w tym okresie

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 180957

Data publikacji: 2011-07-01

Nazwa: Urząd Miejski w Morągu

Ulica: ul. 11 Listopada 9

Numer domu: 9

Miejscowość: Morąg

Kod pocztowy: 14-300

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 7572231

Numer faxu: 089 7572120

Adres strony internetowej: www.morag.pl

Regon: 00068778700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i Krańcową w Morągu - II etap

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową w Morągu - II etap.
Inwestycja dotyczy uzbrojenia terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową tj.:
a. Budowa ulic osiedlowych na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulicy Wróblewskiego i Krańcowej w Morągu
b. budowa w ciągu ulic sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami
c. budowa sieci oświetlenia ulic nowoprojektowanych oraz przebudowa istniejących sieci
d. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Przedmiot umowy oraz zakres prac szczegółowo określa:
projekt budowlany/wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót - dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.morag.pl, zakładka /Zamówienia Publiczne/. Numer ogłoszenia: 164056 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011 - Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową w Morągu - II etap.

Zakres obowiązków i zadania inspektorów nadzoru inwestorskiego:
a) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji usługi na lata 2011-2013 (m. in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy robót budowlanych).
b) realizacja praw i obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm,
c) przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,
d) pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,
e) podczas trwania robót budowlanych - obecności na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy robót (każda obecność potwierdzona wpisem do dziennika budowy) .
f) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robot,
g) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,
h) weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,
i) sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego,
j) kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym/wykonawczym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, pozwoleniem na budowę oraz umową,
k) na występujące roboty dodatkowe sporządzenie wspólnie z Wykonawcą protokółów konieczności i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia.
l) weryfikacje kosztorysów w przypadku robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających (kalkulacji) wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze złożoną ofertą,
m) dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót,
n) kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości fakturowania zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót,
o) sprawdzenie jakości wykonywanych robót i w przypadku konieczności powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
p) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
q) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,
r) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek ( w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem),
s) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
t) uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie , jeżeli zaistnieje taka konieczność,
u) sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzania należytych im kwot, kontrola prawidłowości fakturowania robót,
v) przygotowywanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcą oraz przedłożenie do rozstrzygnięcia Zamawiającemu,
w) spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,
x) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i uczestniczenie w Komisji odbioru robót,
y) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego,
z) poświadczenie terminu zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej,
aa) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę
bb) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy,
cc) stała współpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym, Wykonawcą robót budowlanych oraz Nadzorem autorskim,
dd) ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, tj.:
a) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej- Inspektor koordynujący nadzór,
b) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej,
b) Inspektor nadzoru w branży drogowej,
c) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej,
b) Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej,
ee) rozpisanie odbioru i zawiadomienie instytucji zgodnie z Prawem Budowlanym,
ff) udział w odbiorze końcowym inwestycji,
gg) w okresie rękojmi na wniosek użytkownika uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, pomoc w rozwiązywaniu spraw technicznych wynikłych w trakcie użytkowania w tym okresie

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2013

Informacja na temat wadium:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w ust. 7 pkt. 7.1 Lp.1 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, czterech zadań polegających na nadzorze:

- robót polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 (nie można łączyć większej ilości zadań celem uzyskania wymaganej powierzchni) ,
- robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami o długości nie mniejszej jak 2 000 mb (nie można łączyć większej ilości zadań celem uzyskania wymaganej długości).
- robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej z przyłączami o długości nie mniejszej jak 2 000 mb (nie można łączyć większej ilości zadań celem uzyskania wymaganej długości).
- robót związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej jak 500 000,00 zł brutto (nie można łączyć większej ilości zadań celem uzyskania wymaganej wartości).

Wykonawca spełni w/w warunek, jeżeli przedstawi realizację jednego zadania (nadzoru) zawierającego wszystkie wymienione w tym punkcie elementy, bądź przedstawi odrębne zadania (nadzoru) obejmujące poszczególne elementy.

Doświadczenie wykonawcy, powinno zostać potwierdzone dokumentami, z których wynika odpowiednio, że usługi zostały wykonane prawidłowo.
Wykaz usług z podaniem wartości/ilości, daty i miejsca wykonania należy wykonać wg wzoru Załącznika Nr 4.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w ust. 7 pkt. 7.1 Lp.1 SIWZ.
Do wzmiankowanego formularza (załącznik nr 4) należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane prawidłowo. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

Potencjał techniczny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w ust. 7 pkt. 7.1 Lp.1 SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:

- Inspektor nadzoru w branży sanitarnej - Inspektor koordynujący nadzór
kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

- Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej
kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

- Inspektor nadzoru w branży drogowej
kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

- Inspektor nadzoru w branży elektrycznej
kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

- Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej
kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami telekomunikacyjnymi posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ o którym mowa w ust. 7 pkt 7.1 Lp.2 SIWZ oraz na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w ust. 7 pkt. 7.1 Lp.1 SIWZ a także złożonego oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.1 Lp.3 SIWZ.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 100 000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu (np. polisy) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w ust. 7 pkt. 7.1 Lp.1 SIWZ.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu (Załącznik Nr 7)
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
a)Zmiany kwoty wynagrodzenia:
- w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zwłaszcza w zakresie stawki podatku VAT,
- w przypadku udzielenia zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ pkt 4.1
b)Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
- w przypadku wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót budowlanych zadania pn. Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową w Morągu - II etap
- w przypadku udzielenia zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ pkt 4.1 jeżeli terminy ich zlecenia uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
c)Zmiany osób pełniących funkcję Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w poszczególnych branżach pod warunkiem, że osoby te, będą spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
d)Zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy.
e)Zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego wynikających z wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy odpowiednich zapisów.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.morag.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg
pokój nr 15.

Data składania wniosków, ofert: 11/07/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg
pokój nr 30.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

Podobne przetargi